# Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области»

- Номер: 0148200002426000013 (44-ФЗ)
- Заказчик: МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- НМЦК: 2 707 005,00 ₽
- Подача заявок до: 23.10.2026
- Карточка ЕИС: https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0148200002426000013

**Требование к опыту:** Опыт не нужен
**Суть:** Доработка региональной ГИС «ЕИС ПИ» Минцифры Московской области (принудительное исполнение постановлений по административным делам): перевод обмена с ИС УНП на формат 2.6.0.2 и с ФССП России на формат запросов 1.1.1, плюс автоматизация доставки обновлений из Git в тестовую и продуктивную среды. Полный цикл ГОСТ-документации и испытаний за 43 дня.
**Тип проекта:** Доработка
**Сроки:** одним этапом: ЧТЗ — 11 дней, доработка ТП, разработка СПО и рабочая документация — до 20-го дня, программы испытаний — до 29-го, предварительные испытания — до 34-го, сдача результатов — 43-й календарный день; срок исполнения контракта — 64 дня
**Оплата:** аванса нет; 100% по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке
**Гарантия:** 12 месяцев с даты акта сдачи-приёмки: устранение дефектов не более 5 календарных дней, участие в восстановлении после сбоев; обеспечение гарантийных обязательств 10% НМЦК
**Права на результат:** исходные коды, дистрибутивы и документация передаются заказчику (размещение исходного кода в репозитории заказчика)
**Только СМП/СОНКО:** да
**Очное присутствие:** Неясно
**Про присутствие:** место выполнения работ — г. Красногорск, бульвар Строителей, 7; испытания «должны проводиться с участием представителей Заказчика», опытная эксплуатация — на оборудовании заказчика; прямого требования очного присутствия нет
**Можно ли сразу:** С условиями
**Пояснение:** исходники и документацию заказчик даёт по запросу (документацию — за 5 рабочих дней), но нужно быстро разобраться в чужой Java-системе с интеграциями ФССП/СМЭВ и успеть за 20 дней разработки
**Существующая система:** ГИС «ЕИС ПИ» Московской области (рег. № 184-Р), СПО на Java 8 / Apache Tomcat 9 / СУБД «Ред База Данных», размещена в ЕИТО МО; исходный код и документация предоставляются заказчиком
**Как выбирают:** электронный аукцион — победитель по цене
**Сложность:** medium
**Комментарий:** подходит студии с опытом госинтеграций на Java (СМЭВ, ФССП), готовой быстро войти в чужую систему; сроки жёсткие, обеспечение 30%

## Признаки заточки под исполнителя: 15% (низкий)
Очередной (седьмой по счёту) контракт на развитие ГИС, которую с 2018 года создавали и развивали по прежним контрактам. Заказчик сам даёт доступ к исходному коду, стендам и документации, так что жёсткой привязки к прежнему подрядчику нет. Настораживает только очень сжатый календарный план: действующему подрядчику уложиться проще, чем новичку.
- exec_too_short (+15): «Частное техническое задание на развитие ЕИС ПИ С даты заключения Контракта 11 календарный день с даты заключения Контракта» — ЧТЗ за 11 дней, разработка СПО и доработка ТП — к 20-му дню, весь цикл с испытаниями и опытной эксплуатацией — 43 дня. Для нового исполнителя, которому надо войти в чужую Java-систему, сменить два формата обмена (ФССП, ИС УНП) и сделать CI/CD на Git/Ansible, это ≈2–3 человеко-месяца в 3 недели — сжато, но выполнимо командой. [docs/0148200002426000013/Другое приложение, сост. 12.10.2026 (архив)/Календарный_план_v4_6s.pdf]
Возможные честные причины: Работы конкретные и небольшие (обновление форматов обмена по требованиям ФССП и ИС УНП, автоматизация деплоя); бюджет 2026 года нужно освоить до конца года.

## Что сделать
- частное техническое задание и доработка документации технического проекта
- обновление модуля взаимодействия с АИС ФССП России на формат fssp.gov.ru/namespace/query/2024/1 (версия 1.1.1)
- обновление интеграции ЕИС ПИ с ИС УНП до формата 2.6.0.2
- автоматизированная доставка обновлений из Git-репозитория заказчика в test/prod (Git, Ansible), откат версии, журналирование
- рабочая документация, предварительные и нагрузочные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания
- передача дистрибутива и исходного кода в репозиторий заказчика, гарантия 12 месяцев

## Платформа и технологии
- Альт Линукс СПТ 8.0 Сервер
- СУБД «Ред База Данных» 3.0.6.31
- Java (JRE 1.8)
- Apache Tomcat 9
- КриптоПро CSP 5.0
- Prometheus, Grafana
- Git, Ansible
- СМЭВ 3.0

## Допуски, пропуска, режим
- доступ к исходному коду и стендам СПО в ЕИТО Московской области (предоставляет заказчик)
- работа в аттестованной ГИС с соблюдением модели угроз и конфиденциальности

## Штрафы и риски
- обеспечение исполнения контракта 30% цены
- обеспечение гарантийных обязательств 10% НМЦК
- очень сжатый календарный план с полным пакетом ГОСТ-документации и испытаниями

_Выжимка сделана автоматически по документам закупки; юридически значимы только сами документы (файлы в папке «Документы» и текст в 01_ТЕКСТ_ВСЕХ_ДОКУМЕНТОВ.txt)._


# ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКУМЕНТОВ

=== ФАЙЛ: Описание объекта закупки. Техническое задание | docs/0148200002426000013/Описание объекта закупки. Техническое задание.pdf
Приложение № 5
к Контракту
от «__» _________ 20__ г.
№ ____________________________
Описание объекта закупки
Техническое задание
на выполнение работ по развитию государственной информационной
системы «Единая информационная система принудительного исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях и иных
исполнительных документов Московской области»
На 41 листе
г. Красногорск, 2026
Оглавление
Перечень используемых терминов и сокращений..................................................4
1. Общие сведения.........................................................................................................6
1.1. Наименование работ.................................................................................................6
1.2. Источники финансирования.................................................................................... 6
1.3. Сведения о Заказчике............................................................................................... 7
1.4. Сведения о Подрядчике........................................................................................... 7
1.5. Сроки выполнения Работ......................................................................................... 7
1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов выполненных
Работ8
2. Назначение и цели развития Системы.................................................................8
2.1. Назначение Системы................................................................................................ 8
2.2. Цели выполнения Работ и показатели их достижения.........................................8
3. Описание Системы..................................................................................................10
3.1. Краткие сведения о Системе.................................................................................10
3.2. Существующее программное обеспечение..........................................................10
3.2.1. Общее описание Системы...................................................................................................10
3.2.2. Пользователи Системы........................................................................................................13
3.2.3. Общие сведения о структуре и функциях Системы до начала выполнения Работ.......14
Сведения о ПО и техническом обеспечении, используемом в рамках Системы....................24
3.2.4. Перечень документации на СПО ЕИС ПИ........................................................................28
4. Требования к Системе............................................................................................ 29
4.1. Требования к структуре и функционированию развиваемой Системы............29
4.2. Требования к Системе............................................................................................29
4.3. Показатели назначения Системы..........................................................................30
4.4. Требования к программному обеспечению.........................................................31
4.4.1. Требования к специальному программному обеспечению.............................................31
5. Требования к составу и содержанию работ по развитию ЕИС ПИ...............32
5.1 Требования к разработке Частного технического задания на развитие ЕИС ПИ
32
5.2 Требования к выполнению работ по развитию подсистем ЕИС ПИ..................33
5.2.1
Требования к доработке документации технического проекта ЕИС ПИ................33
5.2.2
Требования к выполнению работ по развитию СПО ЕИС ПИ.................................33
5.2.3
Требования к выполнению работ по разработке рабочей документации ЕИС ПИ 34
5.2.4
ЕИС ПИ
Требования к выполнению работ по проведению предварительных испытаний
35
5.2.5
Требования к выполнению работ по проведению опытной эксплуатации ЕИС ПИ
36
5.2.6
Требования к выполнению работ по проведению приемочных испытаний ЕИС ПИ
37
5.3
Требования к конфиденциальности...................................................................38
5.4
Требования к защите информации....................................................................38
6
Порядок выполнения Работ............................................................................38
7
Требования к документированию..................................................................38
8
Порядок контроля и приемки результатов выполнения Работ...............39
8.1
Требования к приемке результатов выполнения Работ...................................39
9
Гарантийные обязательства...........................................................................39
10
Перечень приложений к документу...............................................................40
Приложение А..............................................................................................................41
Перечень используемых терминов и сокращений
Таблица 1. Перечень используемых терминов
Термин
Определение
Контракт
Контракт на выполнение работ по развитию
государственной информационной системы «Единая
информационная система принудительного исполнения
постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов
Московской области»
Пользователь
Лицо,
взаимодействующее
с
Системой
через
пользовательский интерфейс Системы
Таблица 2. Перечень используемых сокращений
Сокращение
Расшифровка
АИС ФССП России Автоматизированная информационная система
Федеральной службы судебных приставов России
АП
Административные правонарушения
АРМ
Автоматизированное рабочее место
ВИС КНО
Ведомственная информационная система автоматизации
контрольно-надзорной
деятельности
контрольнонадзорных органов
ВС
Вид сведений
ЕГИС ОКНД
Государственная информационная система «Единая
государственная информационная система обеспечения
контрольно-надзорной
деятельности
Московской
области»
ЕИС ПИ, Система
Государственная информационная система «Единая
информационная система принудительного исполнения
постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов
Московской области»
ЕИТО
Единая инфраструктура технологического обеспечения
Правительства Московской области
ЕСИА
Федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных Работ в электронной
Сокращение
ЕПГУ
ИД
ИС
ИП
ИС УНП
ОМСУ
ПИК ЕАСУЗ
ПО
СКЗИ
СМЭВ 3.0
СПИ
СПО
СУБД
ТЗ
ЦИОГВ и ГО
Московской
области
ЦОД ДПМО
ЭП
XML
Расшифровка
форме»
Федеральная государственная информационная система
«Единый портал государственных и муниципальных
Работ (функций)»
Исполнительный документ
Информационная система
Исполнительное производство
Государственная
информационная
система
учета
начислений и платежей Московской области
Орган местного самоуправления Московской области
Подсистема
«Портал
исполнения
контрактов»
государственной информационной системы Московской
области «Единая автоматизированная система управления
закупками Московской области»
Программное обеспечение
Средства криптографической защиты информации
Единая система межведомственного электронного
взаимодействия версии 3
Судебный пристав исполнитель
Специальное программное обеспечение информационной
системы. Часть программного обеспечения Системы,
представляющая
собой
совокупность
программ,
разработанную при создании и развитии Системы
Система управления базами данных
Техническое
задание
на
выполнение
работ
по развитию государственной информационной системы
«Единая информационная система принудительного
исполнения
постановлений
по
делам
об административных правонарушениях и иных
исполнительных документов Московской области»
Центральные
исполнительные
органы
Московской
области,
государственные
органы
Московской области
Центр обработки данных Дома Правительства Московской
области
Электронная подпись
(от англ. яз. - eXtensible Markup Language) - Формат
расширяемого языка разметки для создания, хранения
Сокращение
Расшифровка
и передачи структурированных данных
1. Общие сведения
1.1. Наименование работ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы
«Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по
делам об административных правонарушениях и иных исполнительных
документов Московской области» (далее – Работа).
Регистрационный
номер
информационной
системы
в
Реестре
информационных систем Московской области: № 184-Р.
1.2. Источники финансирования
Источники финансирования Работ определены в Таблице 3 ТЗ.
Таблица 3. Источники финансирования
№
п/п
Источник
финансиро
вания
Наименование
и реквизиты
программы
(подпрограммы)
1
Из средств
бюджета
Московской
области на
2026 год
Государственная
программа
Московской
области
«Цифровое
Подмосковье» на
2023-2030 годы,
утвержденная
Постановлением
Правительства
Московской
области от
4 октября 2022 г.
№ 1059/35
Номер
мероприятия в
программе
(подпрограмме)
Коды согласно
классификации
расходов бюджетов
(с указанием вида
расходов)
Пункт 3.2
КБК – 826 0410 15 2
«Мероприятие
05 00610 246
05.02. Развитие и КОСГУ 320
эксплуатация
Объект:
(сопровождение и Ш000001112.Ш0000
техническая
00001
поддержка)
ОКПД2:
региональных
62.01.11.000
информационных «Работы
систем поддержки по проектированию
обеспечивающих и разработке
функций и
информационных
контроля
технологий
результативности для прикладных
деятельности
задач
ЦИОГВ и ГО
и тестированию
Московской
программного
области и ОМСУ
муниципальных
образований
Московской
области»
обеспечения»
КОЗ2:
21.205.04.02.01.01.0
02 «Разработка,
развитие (доработка
и модернизация)
специального
программного
обеспечения
прикладных
систем»
1.3. Сведения о Заказчике
Государственный заказчик Работ (полное наименование): Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области (далее – Заказчик).
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 7.
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар
Строителей, д. 7.
1.4. Сведения о Подрядчике
Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, Работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Подрядчик).
1.5. Сроки выполнения Работ
Срок начала Работ: с даты заключения Контракта.
Срок завершения Работ: в соответствии с Календарным планом (Приложение
№ 6 к Контракту) (далее – Календарный план).
1.6. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов
выполненных Работ
Результаты выполненных Работ передаются Заказчику поэтапно в порядке
и в соответствии со сроками, определенными Календарным планом. Требования
к составу и оформлению предъявляемых Заказчику результатов определены
в пунктах 6, 7 и 8 настоящего Технического задания (далее – ТЗ).
2. Назначение и цели развития Системы
2.1. Назначение Системы
Система предназначена для реализации процессов сбора, обработки
и хранения информации при взаимодействии между органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, а также иными
центральными органами исполнительной власти, государственными органами,
органами местного самоуправления Московской области (далее – ЦИОГВ и ГО
и ОМСУ) и ФССП России в электронном виде.
2.2. Цели выполнения Работ и показатели их достижения
Цели выполнения Работ:
1. Автоматизация процесса доставки обновлений Системы в тестовую и
продуктивную среды.
2. Обеспечение информационного взаимодействия ЕИС ПИ и ИС УНП
с использованием актуальной версии формата обмена 2.6.0.2.
3. Обеспечение соответствия интеграционного взаимодействия по ВС
«Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них» актуальной
версии формата ФССП России 1.1.1.
Показатели достижения целей развития Системы представлены в Таблице 4
ТЗ.
Таблица 4. Показатели достижения целей развития Системы
№
Описание цели
п/п
процесса
1 Автоматизация
доставки
обновлений
Системы в тестовую и
продуктивную среды.
2
3
Обеспечение
информационного
взаимодействия ЕИС ПИ и
ИС УНП с использованием
актуальной версии формата
обмена 2.6.0.2.
Обеспечение
соответствия
интеграционного
взаимодействия
по
ВС
«Запросы должностных лиц
ФССП России и ответы на
них»
актуальной
версии
формата ФССП России 1.1.1.
Единица
измерения
Реализован механизм автоматизированной Наличие
доставки обновлений в продуктивную
(прод) и тестовую
(тест) среды.
Показатель достижения цели
2025
2026
Нет
Да
Обновлен формат для взаимодействия ЕИС
ПИ с ИС УНП до версии 2.6.0.2 с
сохранением
функциональности,
реализованной
в
соответствующих
контрактах (см. таблицу 5).
Наличие
Нет
Да
Обновлен
формат
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/query/20
24/1) для приема и просмотра запросов
должностных лиц от ФССП России по ВС
«Исполнительные
документы
и
постановления
по
исполнительному
производству» версии 1.1.1 с сохранением
функциональности,
реализованной
в
соответствующих контрактах (таблица 5).
Наличие
Нет
Да
3. Описание Системы
3.1. Краткие сведения о Системе
В рамках ЕИС ПИ автоматизируются процессы сбора, обработки и хранения
информации при взаимодействии ЦИОГВ и ГО Московской области, и ФССП
России в электронном виде.
3.2. Существующее программное обеспечение
Для реализации процессов сбора, обработки и хранения информации
при взаимодействии ЦИОГВ и ГО Московской области, и ФССП России
в электронном виде создана Система, сведения о которой представлены в пунктах
3.2.1 – 3.2.4 ТЗ.
3.2.1. Общее описание Системы
3.2.1.1. Сведения о ранее заключенных государственных контрактах
Сведения о ранее заключенных государственных контрактах на создание,
развитие и техническое сопровождение Системы представлены в Таблице 5 ТЗ.
Таблица 5. Сведения о ранее заключенных государственных контрактах
№
п/
п
1
Реквизиты
государстве
нного
контракта
(номер,
дата)
№
01482000024
18000012 от
13.11.2018 г.
Ссылка на страницу с
информацией о
Предмет
государственном контракте
государственного
на официальном сайте в
контракта
сети Интернет, содержащем
реестр государственных и
муниципальных контрактов
Выполнение работ по
https://zakupki.gov.ru/epz/
созданию Специального
order/notice/ok44/view/
программного
common-info.html?
обеспечения Единой
regNumber=0148200002418000
информационной системы 012
принудительного
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях и иных
исполнительных
№
п/
п
2
3
4
Реквизиты
государстве
нного
контракта
(номер,
дата)
Предмет
государственного
контракта
документов
Московской области
(СПО ЕИС ПИ)
№
Выполнение работ по
01482000024 развитию Специального
21000006 от программного
15.07.2021 г. обеспечения Единой
информационной системы
принудительного
исполнения
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях и иных
исполнительных
документах
Московской области
№
Выполнение работ по
01482000024 развитию Специального
22000006 от программного
08.08.2022 г. обеспечения Единой
информационной системы
принудительного
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях и иных
исполнительных
документах
Московской области
№
Выполнение работ
01482000024 по развитию и оказание
Ссылка на страницу с
информацией о
государственном контракте
на официальном сайте в
сети Интернет, содержащем
реестр государственных и
муниципальных контрактов
https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ea44/view/
common-info.html?
regNumber=0148200002421000
006
https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ea20/view/
common-info.html?
regNumber=0148200002422000
006
https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ea20/view/
№
п/
п
Реквизиты
государстве
нного
контракта
(номер,
дата)
23000018 от
19.09.2023 г.
5
№
01482000024
24000008 от
08.07.2024 г.
Предмет
государственного
контракта
услуг по техническому
сопровождению
специального
программного
обеспечения Единой
информационной системы
принудительного
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях и иных
исполнительных
документов
Московской области
исполнительных
документах
Московской области
Оказание услуг
по развитию
и по техническому
сопровождению
государственной
информационной системы
«Единая информационная
система принудительного
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях и иных
исполнительных
документов
Московской области».
Ссылка на страницу с
информацией о
государственном контракте
на официальном сайте в
сети Интернет, содержащем
реестр государственных и
муниципальных контрактов
documents.html?
regNumber=0148200002423000
018
https://zakupki.gov.ru/epz/
order/notice/ok20/view/
common-info.html?
regNumber=0148200002424000
008
№
п/
п
6
Реквизиты
государстве
нного
контракта
(номер,
дата)
№
01482000024
25000030 от
29.12.2025 г.
Ссылка на страницу с
информацией о
Предмет
государственном контракте
государственного
на официальном сайте в
контракта
сети Интернет, содержащем
реестр государственных и
муниципальных контрактов
Выполнение работ по
https://zakupki.gov.ru/epz/
развитию
contract/search/results.html?
государственной
searchString=&orderNumber=0
информационной системы 148200002425000030&openMo
«Единая информационная de=USE_DEFAULT_PARAMS
система принудительного
исполнения
постановлений по делам
об административных
правонарушениях и иных
исполнительных
документов
Московской области»
3.2.2. Пользователи Системы
Категории пользователей Системы и количество пользователей данных
категорий представлены в Таблице 6 ТЗ.
Таблица 6. Категории пользователей и их количество
№
п/
п
Наименование категории
пользователей
1
Сотрудники органов
государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля,
иных центральных органов
исполнительной власти,
государственных органов, органов
местного самоуправления, а также
участков мировых судей Московской
области
Количество
Количество
пользователей пользователей
, человек,
, человек,
2025 год
2026 год
1400
1500
2
Администраторы системы
2
2
3.2.3. Общие сведения о структуре и функциях Системы до начала
выполнения Работ
3.2.3.1. Состав
выполнения Работ
функциональных
подсистем
Системы
до
начала
Состав функциональных подсистем Системы и их функции до начала
выполнения Работ представлены в Таблице 7 ТЗ.
Таблица 7. Функциональные подсистемы Системы и их функции до начала
выполнения работ по развитию
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
1 Реестр
исполнитель
ных
документов
Функции Подсистемы
 модуль
ведения
реестра
постановлений
об
административных
правонарушениях:
- ввод сведений о постановлении;
- форматно-логический контроль
и сохранение вводимых сведений
о постановлении;
- измененные
правила
формирования
уведомления
об
отсутствии
начислений
в постановлении;
- откорректированная печатная
форма для постановлений об АП;
- обновленный файл печатной
формы постановления СПИ;
- отмена ручной корректировки
НПА, при выборе его из справочника,
при создании постановления;
- внесение
дополнительных
проверок корректности изменяемых
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
данных
перед
сохранением
для
дальнейшей подготовки ИД в форме
создания проекта ИД.
 модуль
формирования
исполнительных документов:
- ввод сведений по обращению,
для оформления подписки;
- форматно-логический контроль
и сохранение вводимых сведений
по обращению;
- подписание
обращения
усиленной
квалифицированной
электронной подписью;
- создание
запроса
предоставлении сведений о
исполнительного производства;
о
ходе
- форматно-логический контроль
запроса о предоставлении сведений о
ходе исполнительного производства;
- отправка
запроса
предоставлении сведений о
исполнительного производства;
о
ходе
- получение ответа на запрос
о предоставлении сведений о ходе
исполнительного производства;
- создание
карточки
исполнительного
производства
на
основании
ответа
о
ходе
исполнительного производства;
- получение
отметки
об
успешном
приёме
обращения
(оформление подписки).
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
 модуль
ведения
исполнительных производств:
реестра
- ввод сведений о постановлении;
- форматно-логический контроль
и сохранение вводимых сведений
о постановлении.
 модуль
начислений
и платежей:
ведения
реестра
- ввод сведений о начислении;
- отслеживание
платежей
по начислениям.
2 Подсистема
межведомст
венного
внешнего
взаимодейст
вия (ПМВВ)
с АИС
ФССП
России
поступления
- модуль взаимодействия с АИС
ФССП России:
- процесс
обращений;
формирования
- процесс выполнения форматнологического контроля для создания
видов обращений;
- Модернизированная
форма
запроса по ВС «Обращения,
подаваемые в ФССП»;
- блок «Сведения о документе,
удостоверяющем
личность
должника»
в ИД при выполнении действия
«оформить
проект
исполнительного документа»;
- возможность внесения данных
(«Сведения о взыскателе» в форме
создания проекта ИД) в запрос
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
о возбуждении исполнительного
производства при направлении в
ФССП;
- функция получения ответов с
отказами по ВС «Обращения,
подаваемые в ФССП России,
и результаты их рассмотрения»;
- возможность
получать
процессуальных документов по
ИП
(включая
извещения)
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/n
otice/2019/1) согласно Приказу
ФССП России от 30.10.2020 №740
«Об утверждении требований к
формату
повестки,
иного
извещения,
направляемых
Федеральной службы судебных
приставов в форме электронного
документа»;
- обновление форматов по ВС
«Исполнительные документы и
постановления
по
исполнительному производству»
версии 1.1.1 по актуальным
версиям форматов взаимодействия
(письмо
ФССП
России
от
13.08.2024 № 00115/24/164546-ДФ
о необходимости актуализации
версии форматов исполнительных
документов
и
постановлений
судебного пристава-исполнителя в
рамках
межведомственного
взаимодействия в электронном
виде в связи с отключением
неактуальных версий форматов
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
документов), а именно:
- формат
исполнительного
документа
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/i
d/2022/1);
- формат постановления судебного
пристава – исполнителя или иного
должностного
лица
службы
судебных
приставов,
постановления
Федеральной
службы судебных приставов,
вынесенных в форме электронного
документа
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/o
rder_fssp/2022/1);
- обновление форматов по ВС
«Обращения,
подаваемые
в ФССП России, и результаты их
рассмотрения» версии 1.1.1 по
актуальным версиям форматов
взаимодействия (Соглашение об
организации
электронного
взаимодействия
между
Федеральной службой судебных
приставов
и
Министерством
цифрового развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации» (утв.
ФССП России, Минцифры России
29.07.2022
№
00116/22/8-МВ/ОК-П13-06544724), а именно:
- формат обращений, подаваемых в
ФССП России, и результаты их
рассмотрения
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/I
RequestOther//2021/1);
- формат постановления судебного
пристава-исполнителя или иного
должностного
лица
службы
судебных
приставов,
постановления
Федеральной
службы судебных приставов,
вынесенных в форме электронного
документа»
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/o
rder_fssp/2022/1);
- формат заявлений, ходатайств,
объяснений, отводов и жалоб,
подаваемых должностному лицу
Федеральной службы судебных
приставов в форме электронного
документа, а также форматам
результатов их рассмотрения в
форме электронного документа
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/P
etition/2022/1);
- обновление форматов по ВС
«Запросы должностных лиц ФССП
России и ответы на них» версии
1.1.1
по актуальным версиям форматов
ответов на запрос судебного
пристава-исполнителя или иного
должностного лица Федеральной
службы
судебных
приставов
(http://www.fssp.gov.ru/namespace/a
nswer/2020/1) (Соглашение об
организации
электронного
взаимодействия
между
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
Федеральной службой судебных
приставов
и
Министерством
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации» (утв.
ФССП России, Минцифры России
29.07.2022 № 00116/22/8-МВ/ОКП13-065-44724)
3 Подсистема
интеграции
с
информацио
нными
системами
 модуль интеграции ЕИС ПИ и ИС
УНП:
- функция
контроля
оплаты
штрафов по делам об административных
правонарушениях;
- функция импорта начисления,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными системами»;
- функция изменения начисления,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными системами»;
- функция
аннулирования
начисления,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными;
- функция
деаннулирования
начисления
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с
информационными
системами»;
- обновление форматов ЕИС ПИ
для взаимодействия ИС УНП до версии
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
2.6 в соответствии с требованиями
приказа Минфина России от 12.11.2013
№ 107н «Об утверждении Правил
указания информации в реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную
систему Российской Федерации».
 единый интеграционный сервис
для ведомственных информационных
систем контрольно-надзорных органов
Московской области:
- функция
формирования
протоколов
по
делам
об
административных правонарушениях;
- функция приема протоколов без
УИН, выполняемый с использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными системами»;
- функция приема постановлений
без
УИН,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с
информационными
системами»;
- функция предоставления УИН
по ранее загруженным протоколам
и постановлениям об АП, выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными системами»;
- процесс приема постановлений
об АП, переданных из ЕГИС ОКНД,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
с информационными системами»;
- процесс приема постановлений
об АП, переданных из ЕГИС ОКНД,
выполняемый
с
использованием
подсистемы
«Интеграция
с информационными системами»;
- функция выгрузки в файл
ответа, полученного от ФССП России на
запрос «Запрос о предоставлении
сведений о ходе исполнительного
производства» пользователей по ВС
«Обращения, подаваемые в ФССП
России, и результаты их рассмотрения»;
- модуль интеграции с сервисом
Госпочты.
4 Подсистема
администри
рования
 модуль системных настроек:
- авторизация и аутентификация
пользователей в Системе через ЕСИА;
- функция
отмены
Администратором Системы сеанса
Пользователя Системы для ситуации,
когда авторизация была произведена
через ЕСИА;
- Реализация
возможности
рассылки
уведомлений
для
пользователей Системы о плановой
смене
пароля
через
регламентированный
промежуток
времени.
 модуль настройки ЭП:
- функция настройки ЭП
 модуль сервисных функций:
№ Подсистем
п/ ы Системы
п
Функции Подсистемы
- функция
формирования
статистической отчетности;
- функция анализа данных, по
количеству
постановлений
за
выбранный
интервал,
активность
пользователей
в
системе
и количество постановлений.
 модуль ведения справочников:
 функция
работы
со
справочником\реестром,
фильтрацией,
отображение\скрытие
столбцов.
5 Подсистема
мониторинг
а
 модуль мониторинга ЕИС ПИ:
 функция
отслеживания
работоспособности
и
доступности системы.
3.2.3.2. Взаимосвязи между подсистемами Системы
информационными системами до начала выполнения Работ
и
внешними
Взаимодействие
между
подсистемами
Системы
и
внешними
информационными системами до начала выполнения Работ в соответствии
со
сведениями
о
потоках
данных
между
ними,
представлены
в Таблице 8.
Схема взаимодействия внешних информационных систем отображена
на Рисунке 1.
Рисунок 1 – подсистемы ЕИС ПИ до начала выполнения Работ
Таблица 8. Информационное взаимодействие Системы и внешних
информационных систем до начала выполнения Работ
№ Систем Внешняя
п/п
а
система
1 ЕИС ПИ
СМЭВ
3.0. АИС
ФССП
России
Состав, направление и режим
передачи данных
ЕИС ПИ → АИС ФССП России
 обращение в ФССП России
 Исполнительные документы
 Информация
по
запросам
должностных
лиц
ФССП
России
АИС ФССП России → ЕИС ПИ
 ответ на обращение
 постановления
по
исполнительным
Метод
Протокол
SOAP
метод
execute
1
№
п/п
Систем
а
Внешняя
система
2
ЕИС ПИ
ЕГИС
ОКНД
3
ЕИС ПИ
ЕСИА
4
ЕИС ПИ
ИС УНП
5
ЕИС ПИ
ВИС
КНО
Состав, направление и режим
передачи данных
производствам
 запрос
информации
должностных
лиц
ФССП
России
ЕГИС ОКНД → ЕИС ПИ
 Постановления об АП
 Квитанция о приеме статусов
Постановлений об АП
ЕИС ПИ → ЕГИС ОКНД
 Квитанция
о
приеме
Постановлений об АП
 Статусы постановлений об АП
ЕИС ПИ → ЕСИА
 Запрос на аутентификацию
 Разрешение на доступ к данным
ЕСИА → ЕИС ПИ
 Авторизованный код
 Маркер идентификации
ЕИС ПИ → ИС УНП
 Начисления1
 Запрос информации о платежах
 Информация о квитировании
 Квитанция о приеме начисления
ИС УНП → ЕИС ПИ
 Квитанция о приеме начисления
 Информация о платежах
 Квитанция
о
приеме
информации о квитировании
 Информация о начислении
ВИС КНО → ЕИС ПИ
 Протоколы, постановления и
исполнительные документы
 Электронная
подпись
исполнительного
документа,
подготовленного для передачи в
Метод
Протокол
HTTP в
формате
JSON
Протокол
HTTPS
oauth2
метод
HTTPRedirect
Протокол
SOAP
метод
execute
Протокол
HTTP
в формате
JSON
Начисление - электронный документ, содержащий информацию, необходимую для уплаты денежных
средств.
№
п/п
Систем
а
Внешняя
система
6
ЕИС ПИ
СМЭВ
3.0.
ЕПГУ
Состав, направление и режим
передачи данных
ФССП
 Запрос информации о платеже
 Квитанция
о
получении
постановлений СПИ
 Обращения по возбужденным
ИП
ЕИС ПИ → ВИС КНО
 Квитанция
о
получении
протоколов, постановлений и
исполнительных документов
 Квитанция
о
получении
электронной
подписи
исполнительного документа;
 Ответ на запрос информации о
платеже
 Постановления СПИ
 Квитанция
о
получении
обращения по возбужденным
ИП
ЕИС ПИ → ЕПГУ
 Информация необходимая для
выполнения государственных и
муниципальных услуг
ЕПГУ → ЕИС ПИ
 Квитанция
о
приеме
информации, необходимой для
выполнения государственных и
муниципальных услуг
Метод
Протокол
SOAP
метод
execute
Сведения о ПО и техническом обеспечении, используемом в рамках
Системы
3.2.3.3. Сведения о техническом обеспечении Системы2
Сведения о техническом обеспечении, используемом в рамках Системы,
представлены в Таблице 9 ТЗ.
Таблица 9. Сведения о техническом обеспечении, используемом в рамках
Системы
№
п/п
Тип оборудования
Продуктивный стенд ЕИС ПИ.
Сервер приложений
Продуктивный стенд ЕИС ПИ.
2
Сервер СУБД
Продуктивный стенд ЕИС ПИ.
3
Балансировщик нагрузки
Продуктивный стенд ЕИС ПИ.
4
Сервер резервного копирования
Тестовый стенд ЕИС ПИ.
5
Сервер приложений
Тестовый стенд ЕИС ПИ.
6
Сервер СУБД
Тестовый стенд ЕИС ПИ.
7
Балансировщик нагрузки
QA-стенд ЕИС ПИ.
8 Сервер автоматизированного
тестирования
QA-стенд ЕИС ПИ.
9
Сервер нагрузочного тестирования
Сервисный стенд ЕИС ПИ.
10
Сервер мониторинга
1
2
Кол-во
CPU ядер
(шт.)
Объем
RAM
(ГБ)
Объем
дискового
пространств
а (ГБ)
8
42
820
22
42
1 680
4
4
50
4
8
1 750
2
4
30
2
4
500
4
4
50
4
8
100
4
8
100
4
8
500
Комплекс технических средств модифицирован в связи с выполнением работ по миграции ЕИС ПИ (п.
5.1 технических требований контракта от 29.12.2025 № 0148200002425000030 на развитие
государственной информационной системы «Единая информационная система принудительного
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных
документов Московской области»
№
п/п
Тип оборудования
Сервисный стенд ЕИС ПИ.
Сервер логирования
Сервисный стенд ЕИС ПИ.
12
Сервер CI/CD
11
Кол-во
CPU ядер
(шт.)
Объем
RAM
(ГБ)
Объем
дискового
пространств
а (ГБ)
4
8
200
4
8
150
В состав комплекса технических средств Системы входят:
- сервер БД;
- сервер приложений;
- сервер файлового хранилища резервного копирования;
- балансировщик нагрузки;
- сервер логирования;
- сервер мониторинга;
- АРМ пользователей;
- АРМ администраторов;
- тестовый сервер;
- тестовая БД.
Сервер БД предназначен для размещения и обеспечения работы СУБД и
базы данных Системы. Сервер БД должен иметь сетевую связность с сервером
приложений и сервером файлового хранилища резервного копирования.
Сервер приложений предназначен для размещения и обеспечения работы
WEB-сервера, приложений Единый интеграционный сервис, web-приложений
Системы и иных компонентов СПО ЕИС ПИ. Сервер приложений должен иметь
сетевую связность с:
- сервером БД;
- сервером файлового хранилища резервного копирования;
- балансировщиком нагрузки;
- сервером логирования;
- сервером мониторинга;
- АРМ пользователей и администраторов;
- шлюзом, обеспечивающим доступ к СМЭВ 3.0;
- внешними информационными системами.
Сервер файлового хранилища резервного копирования предназначен
для хранения резервных копий и файлов, используемых в рамках
функционирования Системы. Сервер файлового хранилища должен иметь сетевую
связность с сервером БД и сервером приложений.
Балансировщик нагрузки предназначен для распределения входящих
запросов между компонентами Системы и обеспечения доступа пользователей
и внешних систем к серверу приложений. Балансировщик нагрузки должен иметь
сетевую связность с сервером приложений, шлюзом СМЭВ 3.0 и смежными
информационными системами.
Сервер логирования предназначен для централизованного сбора, хранения
и анализа журналов работы компонентов Системы.
Сервер мониторинга предназначен для контроля состояния компонентов
Системы, отслеживания показателей доступности, производительности
и оперативного выявления нештатных ситуаций.
АРМ пользователей и администраторов предназначены для обеспечения
доступа к пользовательскому интерфейсу Системы. АРМ пользователей
и администраторов должны иметь сетевую связность с сервером приложений.
При необходимости АРМ пользователя должен иметь доступ к сетевому принтеру
для печати документов, формируемых Системой.
Тестовый сервер предназначен для проведения сборки, предварительных
испытаний, функционального и нагрузочного тестирования Системы в процессе
её доработки или изменения показателей назначения. Тестовый сервер должен
иметь сетевую связность с тестовой БД, тестовым сегментом СМЭВ 3.0 и быть
доступным с АРМ разработчика/тестировщика.
Тестовая БД предназначена для размещения тестовых данных,
используемых при проверке работоспособности, доработке и испытаниях
Системы.
АРМ разработчика/тестировщика предназначено для выполнения работ
по разработке, настройке, проверке и тестированию СПО ЕИС ПИ в тестовом
контуре.
Основные узлы технического обеспечения СПО ЕИС ПИ приведены на схеме
функционального размещения комплекса технических средств Системы
(см. Рисунок 2).
Рисунок 2 – Основные узлы технического обеспечения СПО ЕИС ПИ
Заказчик обеспечивает дополнительное выделение необходимых мощностей
ЕИТО в соответствии с Распоряжением Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области
от 08.07.2016 №10-49/РВ «О размещении информационных систем
на вычислительных ресурсах Единой инфраструктуры технологического
обеспечения Правительства Московской области» в интересах Подрядчика
в случае их обоснованности. Подрядчик должен выполнить все процедуры
и подготовить соответствующие документы, необходимые для выделения
и использования ресурсов ЕИТО, предусмотренные указанным распоряжением.
Требования к техническому обеспечению должны быть объективно
обоснованы. Соответствующие расчеты и описание используемых для них методик
должны быть представлены в документе «Пояснительная записка к техническому
проекту».
Система должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы обеспечивать
возможность георезервирования компонентов на двух географически разделённых
площадках ЕИТО. При этом должны быть реализованы механизмы
отказоустойчивости и репликации данных, обеспечивающие непрерывную работу
Системы при переносе на резервную площадку.
При формировании требований к техническому обеспечению должны
учитываться ограничения по выделению виртуальных вычислительных ресурсов
в ЕИТО МО:
- Не более 20 vCPU на 1 сервер
- Не более 128 Гб vRAM на 1 сервер
 - Не более 2 Тб vHDD или vSSD на 1 (один) диск виртуального сервера,
при этом БД должно размещаться на отдельном от системы диске.
 для хранения файловых данных выделяется объектное хранилище данных,
использующее протокол S3 (Simple Storage Service).
3.2.3.4. Сведения о программном обеспечении Системы
Программное обеспечение Системы включает:
- общее ПО (ОС Альт Линукс СПТ 8.0 Сервер):
- СУБД «Ред База Данных» версии 3.0.6.31;
- криптопровайдер КриптоПРО CSP версии 5.0.10003;
- среда исполнения JAVA (Java Runtime Environment) версии 1.8.0.431;
- сервер веб-приложений Apache Tomcat версии 9.0.97;
- Prometheus версии 3.2.1;
- Grafana версии 11.6.0.
3.2.4. Перечень документации на СПО ЕИС ПИ
Порядок использования функций ЕИС ПИ, а также параметры, режимы
и регламенты функционирования комплекса программных средств Системы
определяются эксплуатационной документацией и документацией технического
проекта, включающей в себя:
 Описание автоматизированных функций;
 Описание информационного обеспечения;
 Описание комплекса технических средств;
 Описание программного обеспечения;
 Схема функциональной структуры;
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Регламент резервного копирования СПО;
 Руководство администратора (системного программиста) ЕИС ПИ;
 Руководство пользователя ЕИС ПИ;
 Регламент обслуживания ОПО/СПО.
Заказчик предоставляет документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения запроса от Подрядчика.
4. Требования к Системе
4.1. Требования к структуре и функционированию развиваемой Системы
В рамках развития ЕИС ПИ должны быть выполнена доработка следующих
функциональных подсистем:
1. Подсистема межведомственного внешнего взаимодействия (ПМВВ) с
АИС ФССП России;
2. Подсистема интеграции с информационными системами;
3. Подсистема администрирования.
4.2. Требования к Системе
4.2.1 Подсистема межведомственного внешнего взаимодействия (ПМВВ)
с АИС ФССП России
Подсистема является созданной ранее в рамках государственного контракта
от 13.11.2018 № 0148200002418000012 на выполнение работ по созданию
Специального программного обеспечения Единой информационной системы
принудительного исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области
(СПО ЕИС ПИ).
Подрядчик обязан доработать ПМВВ с АИС ФССП России в части модуля
взаимодействия с АИС ФССП России.
Требуется обновить формат запросов судебного пристава-исполнителя
по ВС «Запросы должностных лиц ФССП России и ответы на них» (версия 1.1.1).
Обновление заключается в переходе с устаревшего формата:
http://www.fssprus.ru/namespace/query/2017/1
на
новый
формат:
http://www.fssp.gov.ru/namespace/query/2024/1.
Детали реализации устанавливаются в «Частном техническом задании»
на этапе технического проектирования.
4.2.2 Подсистема интеграции с информационными системами
Подсистема является созданной ранее в рамках государственного контракта
от 13.11.2018 № 0148200002418000012 на выполнение работ по созданию
Специального программного обеспечения Единой информационной системы
принудительного исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области (СПО
ЕИС ПИ).
В рамках выполнения Работ Подрядчик должен доработать подсистему
«Интеграция с информационными системами» в части модуля интеграции ЕИС ПИ
и ИС УНП, а именно: обновить формат запросов и ответов на них для обеспечения
двустороннего взаимодействия между ЕИС ПИ и ИС УНП с использованием
версии сведений ИС УНП 2.6.0.2.
Детали реализации устанавливаются в «Частном техническом задании» на
этапе технического проектирования.
4.2.3 Подсистема администрирования
Подсистема является созданной ранее в рамках государственного контракта
от 13.11.2018 № 0148200002418000012 на выполнение работ по созданию
Специального программного обеспечения Единой информационной системы
принудительного исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области (СПО
ЕИС ПИ).
В рамках выполнения Работ Подрядчик должен доработать подсистему
администрирования, реализовав следующие функции:
- механизм
автоматизированной
доставки
обновлений
из Git-репозитория Заказчика в тестовую и продуктивную среды;
- раздельное развертывание обновлений на тестовый (dev/test)
и продуктивный (prod) стенды с контролем целевой версии и состава
устанавливаемых изменений;
- механизмы сохранения и восстановления предыдущей версии
при нештатном завершении обновления;
- журналирование операций доставки и развертывания обновлений;
- документирование порядка выполнения обновления и требований
к настройке Git и Ansible.
Детали реализации устанавливаются в «Частном техническом задании»
на этапе технического проектирования.
4.3. Показатели назначения Системы
Результаты работ по развитию Подрядчиком должны гарантировать
сохранение Системой следующих показателей назначения (Таблица 10) при
соответствии технического и общесистемного программного обеспечения
требованиям, установленным в настоящем документе.
Таблица 10. Показатели назначения Системы
№
Наименование показателя
Условие
п/п
1 Максимальная длительность
не более
выполнения операции
открытия формы системы,
содержащей детальные
сведения по выбранному
объекту Системы
2 Максимальная длительность
не более
выполнения поисковой
операции по реестру Системы
– отображение результатов
поиска для Пользователя
3 Максимальное число
не менее
запросов, одновременно
направляемых
Пользователями к
пользовательским
интерфейсам Системы, в
секунду (получение списка
заданий)
4 Максимальное время реакции
не более
Системы от момента ввода
запроса (тип запроса:
назначение задания
работнику, резервирование
задания работником) до
появления первой реакции
системы на запрос (при
максимальном числе
запросов)
Эталонное
значение
10
Единица
измерения
секунд
30
секунд
100
запросов
10
секунд
4.4. Требования к программному обеспечению
4.4.1. Требования к специальному программному обеспечению
Применяемые технологии разработки должны быть совместимы
с результатами Работ, ранее выполненных государственных контрактов (см.
подраздел 3.2.1.1).
5. Требования к составу и содержанию работ по развитию ЕИС ПИ
5.1 Требования к разработке
на развитие ЕИС ПИ
Частного
технического
задания
В рамках выполнения Работ Подрядчик должен разработать документ
«Частное техническое задание на развитие ЕИС ПИ» (далее – ЧТЗ),
детализирующее требования, предъявляемые к ней Заказчиком.
ЧТЗ должно включать сформированные в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 676 (в части защиты
информации) и другими нормативными правовыми актами, методическими
документами и национальными стандартами Российской Федерации в области
защиты информации требования к защите информации, содержащейся в Системе.
ЧТЗ должно включать следующие сведения:
 термины и определения. В ЧТЗ должны быть представлены все термины,
определения и сокращения, не установленные правовыми актами или стандартами,
но необходимые для однозначного понимания описанных в ЧТЗ требований
(если термин имеет разные варианты интерпретации в правовых актах
или стандартах, то в разделе приводится явное определение этого термина);
 функции ЕИС ПИ. Подрядчик должен определить и полностью описать
в ЧТЗ функции, реализуемые в рамках развития ЕИС ПИ, и результаты
их выполнения;
 детализация ТЗ. Положения настоящего ТЗ должны быть детализированы
до степени, позволяющей однозначно определить способ реализации каждого
требования.
Отдельными пунктами ЧТЗ должна быть оформлена детализация следующих
требований:
 требования к взаимодействию с внешними информационными системами.
ЧТЗ не должно дублировать положения ТЗ – в случае такой необходимости
приводятся ссылки на соответствующие разделы ТЗ. В ЧТЗ должны быть
приведены:
 детализация и конкретизация тех или иных положений ТЗ;
При описании процессов и процедур, структуры СПО, организации данных
и функций СПО должны приводиться модели, разработанные с применением
любых средств проектирования и в любой нотации, определенной Подрядчиком,
но в рамках единой выбранной Подрядчиком технологии моделирования.
5.2 Требования к выполнению работ по развитию подсистем ЕИС ПИ
5.2.1 Требования к доработке документации технического проекта ЕИС
ПИ
Подрядчик должен доработать документацию технического проекта Системы
согласно п. 1.2 Календарного плана (Приложение 6 к Контракту).
Заказчик предоставляет ранее разработанную документацию технического
проекта, подлежащую доработке, в течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса
Подрядчика.
Документация технического проекта Системы должна отражать
характеристики СПО ЕИС ПИ, фактически реализованные на момент завершения
работ текущего этапа.
В рамках разработки и актуализации документации технического проекта
Системы Подрядчик должен актуализировать или разработать следующие
документы согласно п. 1.2 Календарного плана (Приложение 6 к Контракту):
 Пояснительная записка к техническому проекту;
 Описание автоматизированных функций;
 Описание информационного обеспечения;
 Описание программного обеспечения;
 Описание комплекса технических средств;
 Схема функциональной структуры.
Подрядчик должен разработать (доработать, актуализировать)
документацию технического проекта в объеме, необходимом для описания
проектных решений по развитию системы.
5.2.2 Требования к выполнению работ по развитию СПО ЕИС ПИ
Для развития СПО Системы Заказчик предоставляет Подрядчику:
 доступ к исходным кодам СПО Системы (развиваемой);
 доступ к СПО Системы (развиваемой), установленному на программноаппаратном обеспечение Заказчика или ЕИТО (либо данное СПО
на машинных носителях), руководство администратора (системного
программиста) ЕИС ПИ.
В процессе выполнения работ Подрядчик должен выполнить все настройки и
доработки СПО Системы, необходимые для непосредственного взаимодействия
Системы с внешними информационными системами по обмену данными.
Подрядчик должен обеспечить взаимодействие Системы с внешними
информационными системами в соответствии с инструкциями, регламентами,
стандартами и правилами, установленными операторами соответствующих
информационных систем.
Заказчик организовывает взаимодействие Подрядчика с операторами внешних
информационных систем для обеспечения получения Подрядчиком сведений
о сетевой конфигурации, интерфейсах и иных сведений о данных системах,
необходимых для информационного обмена. При этом Подрядчик обязан
обеспечить консультационную поддержку Заказчика, включая подготовку
проектов писем и иных необходимых документов.
По результатам выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику
инструкцию
по
сборке
СПО
Системы
из
исходного
кода
и средства для сборки СПО из исходного кода, включая набор приложений
и конфигурационных файлов, входящих в состав сборочной среды СПО,
Передача исходного кода СПО Системы посредством размещения
его в репозитории исходных кодов Заказчика, который функционирует на основе
распределенной системы управления версиями GIT (http://git.mosreg.ru),
оформляется документом «Акт о размещения исходного кода ЕИС ПИ
в репозитории исходных кодов» по форме, приведенной в приложении к ТЗ
(Приложения А). Доступ к репозиторию исходных кодов предоставляется
Заказчиком Подрядчику по его запросу в течение 5 (пяти) рабочих дней после
направления Подрядчиком соответствующего запроса.
Сопроводительное письмо и документ «Акт размещения исходного кода ЕИС
ПИ в репозитории исходных кодов» должны быть предоставлены Заказчику путем
загрузки их электронной версии в ПИК ЕАСУЗ.
5.2.3 Требования к выполнению
документации ЕИС ПИ
работ
по
разработке
рабочей
Подрядчик должен разработать комплект рабочей документации
на Систему (СПО Системы) согласно п. 1.4 Календарного плана (Приложение 6
к Контракту).
Рабочая документация на Систему должна содержать сведения, необходимые
для выполнения работ по поддержанию уровня эксплуатационных характеристик
Системы в части защиты информации, установленных в проектных решениях,
контролю работоспособности подсистемы защиты информации и ее компонентов
и средств.
Документ «Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ»,
документ
«Программа
нагрузочного
тестирования»,
«Программа
и методика приемочных испытаний ЕИС ПИ» и документ «Программа и методика
опытной эксплуатации ЕИС ПИ» должны включать тесты, позволяющие
проверить:
 все функции СПО Системы, предусмотренные ТЗ и ЧТЗ;
 проверку выполнения показателей назначения в части временных
характеристик функционирования СПО Системы (время отклика, время
формирования отчета и др.);
 проверку результатов Работ по подготовке Системы к передаче
в опытную эксплуатацию, включая установку и настройку СПО Системы
на мощностях ЕИТО, заведение учетных записей и загрузку данных,
на соответствие настоящим ТЗ.
Рекомендуемые структура и содержание документа «Руководство
администратора (системного программиста) ЕИС ПИ» приведены в ГОСТ
19.503-79 «Руководство системного программиста. Требования к содержанию
и оформлению». Рекомендуемая структура и содержание документа «Руководство
пользователя ЕИС ПИ» приведены в ГОСТ 34.201-2020. «Межгосударственный
стандарт.
Информационные
технологии.
Комплекс
стандартов
на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов
при создании автоматизированных систем».
5.2.4 Требования к выполнению работ по проведению предварительных
испытаний ЕИС ПИ
Подрядчик должен провести предварительные испытания Системы
в соответствии с документом «Программа и методикой предварительных
испытаний ЕИС ПИ», путем выполнения предусмотренных в них тестов.
Испытания должны проводиться с участием представителей Заказчика
и подведомственное ему государственное учреждение (Государственное
бюджетное учреждение Московской области «Центр развития и централизации
телекоммуникаций»).
Результаты предварительных испытаний фиксируются в документе
«Протокол предварительных испытаний ЕИС ПИ», который подписывается всеми
участниками испытаний. Также подписывается документ «Акт приемки Системы в
опытную эксплуатацию».
В рамках предварительных испытаний ЕИС ПИ должно быть проведено
нагрузочное тестирование на основании документа «Программа нагрузочного
тестирования», по результатам которого должен быть составлен документ
«Протокол нагрузочного тестирования».
5.2.5 Требования к выполнению работ по проведению опытной
эксплуатации ЕИС ПИ
Опытная эксплуатация ЕИС ПИ проводится с целью проверки
функционирования развиваемых подсистем и функционального тестирования,
для выявления недостатков в работе Системы, не выявленных на предыдущем
этапе, и их устранения.
Опытная эксплуатация проводится в соответствии с документом «Программа
и методика опытной эксплуатации ЕИС ПИ».
Длительность опытной эксплуатация определена сроками п. 1.6
Календарного плана (Приложение 6 к Контракту).
Участниками опытной эксплуатации являются сотрудники Заказчика
и сотрудники Государственного бюджетного учреждения Московской области
«Центр развития цифровых технологий» (подведомственное учреждение
Заказчика). Заказчик вправе привлечь Пользователей Системы для проведения
опытной эксплуатации. В течение срока проведения опытной эксплуатации
Подрядчик должен обеспечить возможность использования пользователями,
привлекаемыми к проведению опытной эксплуатации, разработанных функций
ЕИС ПИ.
Опытная эксплуатация производится на оборудовании Заказчика,
предназначенном для тестовой эксплуатации ЕИС ПИ.
В случае неготовности внешних систем к взаимодействию по актуальным
форматам с ЕИС ПИ по согласованию с Заказчиком на период проведения
испытаний Подрядчиком применяются эмуляторы внешних систем. Эмуляторы
предоставляются Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком.
Все обращения пользователей Системы в ходе опытной эксплуатации
и результаты их обработки, а также предложения и замечания Заказчика, должны
фиксироваться Подрядчиком в документе «Журнал опытной эксплуатации».
В документе «Журнал опытной эксплуатации» должны фиксироваться факты
обнаружения некорректной работы, выявленные специалистами Подрядчика, либо
Заказчиком, с указанием даты и времени события, описанием причин
возникновения и мер, предпринятых для их устранения.
Документ «Журнал опытной эксплуатации» должен быть предоставлен
Заказчику путем загрузки электронных версий в ПИК ЕАСУЗ.
Если по результату проведения опытной эксплуатации, выявляется
необходимость внесения изменений в СПО Системы, Подрядчик должен передать
Заказчику новую версию дистрибутива СПО Системы, измененный исходный код
СПО Системы, средства и инструкции для сборки СПО Системы
на электронном носителе с однократной записью. Список информации,
содержащейся на электронном носителе, отражается в сопроводительном письме.
Также подписывается посредством ПИК ЕАСУЗ документ «Акт размещения
исходного кода ЕИС ПИ в репозитории исходных кодов» согласно п. 1.6
Календарного плана.
Сопроводительное письмо и документ «Акт размещения исходного кода ЕИС
ПИ в репозитории исходных кодов» должны быть предоставлены Заказчику путем
загрузки их электронной версии в ПИК ЕАСУЗ.
Если по результату проведения опытной эксплуатации, выявляется
необходимость внесения изменений в документ «Руководство администратора
(системного программиста) ЕИС ПИ», Подрядчик должен передать Заказчику
новую версию, путем загрузки электронной версии в ПИК ЕАСУЗ.
Если по результату проведения опытной эксплуатации, выявляется
необходимость внесения изменений в документ «Руководство пользователя ЕИС
ПИ», Подрядчик должен передать Заказчику новую версию, путем загрузки
электронной версии в ПИК ЕАСУЗ.
По окончанию проведения опытной эксплуатации оформляется документ
«Акт о завершении опытной эксплуатации и допуска ЕИС ПИ к приемочным
испытаниям».
5.2.6 Требования к выполнению работ по проведению приемочных
испытаний ЕИС ПИ
По завершении опытной эксплуатации Системы, Подрядчик должен
провести приемочные испытания Системы в соответствии с документом
«Программой и методикой приемочных испытаний ЕИС ПИ», путем выполнения
предусмотренных в ней тестов.
На момент испытаний Подрядчиком должны быть загружены документы
в соответствии с п. 1.6 Календарного плана (Приложение 6 к Контракту) путем
загрузки их электронной версии в ПИК ЕАСУЗ с учетом доработок Системы
(при необходимости), а также документы, подготовленные в рамках проведения
опытной эксплуатации Системы.
Испытания должны проводиться с участием представителей Заказчика.
Заказчик имеет право привлекать к участию в испытаниях сотрудников
Государственного бюджетного учреждения Московской области «Центр развития
цифровых технологий» (подведомственное учреждение Заказчика).
Результаты приемочных испытаний фиксируются в документе «Протокол
приемочных испытаний ЕИС ПИ» по результатам ее, подписываемом всеми
участниками испытаний. Также подписывается
документ «Акт приемки
системы в постоянную эксплуатацию».
5.3 Требования к конфиденциальности
Подрядчик не должен разглашать и использовать информацию, которая
может стать ему известной в ходе выполнения работ. Подрядчик несет
ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан использовать доступ к информационным ресурсам
Заказчика только в целях выполнения Работ, не копировать, не размножать
и не распространять в любой форме любые материалы, содержащиеся на рабочих
местах, серверах и прочих средствах хранения информации Заказчика.
5.4 Требования к защите информации
ЕИС ПИ аттестована по требованиям информационной безопасности,
аттестат соответствия от 08.12.2023 № 2271.00022.2023.
Мероприятия по развитию ЕИС ПИ не должны нарушать положения
действующей модели угроз и модели нарушителя информационной безопасности, а
также требования организационно-распорядительной и аттестационной
документации Системы.
Дополнительные мероприятия по защите обрабатываемой в Системе
информации не требуются.
6
Порядок выполнения Работ
Работы должны оказываться в соответствии с требованиями раздела 5
настоящего ТЗ и в сроки, установленные в Календарном плане.
7
Требования к документированию
Результаты выполненных Работ оформляются в соответствии с формами
отчетных документов, приведенных в Приложениях «А», к настоящему ТЗ.
Документы, дорабатываемые Подрядчиком в рамках ТЗ, должны
удовлетворять требованиям:
 Распоряжение
Министерства
государственного
управления,
информационных технологий и связи Московской области от 8 июля 2016 г.
№ 10-49/РВ «О размещении информационных систем на вычислительных ресурсах
Единой инфраструктуры технологического обеспечения Правительства
Московской области» (http://ikt.mosreg.ru/dokumenty/reglamenty/21-06-2017-10-5232-reglament-razmeshcheniya-informatsionnykh-sistem-n).
Документы не должны содержать в колонтитулах указаний на организацию
Подрядчика (логотипы, реквизиты, контактную информацию и т. п.).
Подрядчик должен представить все документы в электронном виде
в открытом структурированном формате (Office Open XML или OpenDocument
Format) в электронном виде в порядке, предусмотренном Контрактом.
Если в состав документации на Систему включаются материалы, требующие
больших форматов (схемы, чертежи, фотоматериалы и пр.), то, по согласованию с
Заказчиком, допускается выполнение приложений в форматах: PDF, JPEG,
открытый структурированный формат, доступный для редактирования. При этом
основная часть документа выпускается в соответствии с требованиями,
определенными выше.
Отчетные документы должны быть предоставлены Заказчику путем загрузки
электронных версий в ПИК ЕАСУЗ.
8
Порядок контроля и приемки результатов выполнения Работ
8.1Требования к приемке результатов выполнения Работ
Приемка производится в соответствии с условиями Контракта. Результаты
выполнения Работ передаются Заказчику в порядке, определенном Контракта.
Условия оплаты определяются Контрактом.
Заказчик производит проверку представленных результатов выполнения
Работ в порядке, предусмотренном Контрактом.
В случае если при проверке установлены неактуальность, противоречивость
либо неполнота сведений, представленных в результатах выполнения Работ,
Заказчик в порядке, определенном Контрактом, возвращает результаты
выполнения Работ Подрядчика на доработку с указанием причин отказа в приемке.
В этом случае приемка осуществляется в порядке, определенном Контрактом.
При нарушении сроков предоставления результатов выполнения Работ
Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта.
9 Гарантийные обязательства
Подрядчик должен обеспечить гарантию работоспособности СПО Системы,
включая гарантийную поддержку, в течение 12-ти месяцев с даты утверждения
документа «Акт сдачи-приемки выполнения Работ» по этапу 1.
В течение срока гарантийного обслуживания ЕИС ПИ Подрядчик обязуется в
отношении ЕИС ПИ выполнять работы по устранению выявляемых технических
ошибок (дефектов) и недостатков в следующем объеме:
 устранять обнаруженные в процессе постоянной эксплуатации дефекты
в работе СПО Системы в срок не более 5-ти календарных дней (в случае
необходимости данный срок может быть увеличен по согласованию
с Заказчиком);
 принимать участие в восстановлении работоспособности СПО Системы
после сбоев и аварий, вызванных дефектами и недокументированными
возможностями СПО Системы, выполняя при этом работы, связанные
с восстановлением целостности данных и обновлением СПО Системы;
 вносить изменения в техническую и рабочую документацию на СПО
Системы на основании выявленных неточностей или обнаруженных
недокументированных возможностей СПО Системы;
 осуществлять авторский надзор за изменениями СПО Системы,
выполняемыми представителем Заказчика, на предмет сохранения гарантийного
обслуживания изменяемых компонентов;
 консультировать представителей Заказчика об особенностях реализации
СПО Системы и возможности, способах внесения предлагаемых изменений в
новой версии СПО Системы.
Перечень видов сведений с указанием актуальных версий, приведён в п. 4.2.1,
4.2.2 ТЗ.
Ограничение функционирования компонентов ЕИС ПИ по причине
отсутствия работоспособности внешних информационных систем (рисунок 1)
не может являться гарантийным случаем.
10 Перечень приложений к документу
Приложение А. Акт размещения исходного кода в репозитории.
Приложение А.
Форма
АКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ИСХОДНОГО КОДА В РЕПОЗИТОРИИ
г. Красногорск
«__» _________ 2026 года
Министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого
заместителя министра государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области Гиренко Ильи Андреевича действующего на основании
доверенности № 01012511000102161201 от 17.11.2025 (внешний номер (GUID)
82283e00-1bb1-40ea-be85-ca2f845acb78, сведения об информационной системе,
в которой хранится и отменяется доверенность: https://zakupki.gov.ru), с одной
стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с контрактом от ______ №_________ на выполнения Работ
по
развитию
государственной
информационной
системы
«Единая
информационная система принудительного исполнения постановлений по делам
об административных правонарушениях и иных исполнительных документов
Московской области» Подрядчик разместил исходный код специального
программного обеспечения (далее – СПО) государственной информационной
системы «Единая информационная система принудительного исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях и иных
исполнительных документов Московской области» (далее – Система) в
Репозитории исходных кодов Заказчика (далее – Репозиторий) по адресу:
___________.
2.
Подрядчик предоставил все средства, необходимые для сборки СПО Системы
из исходного кода, размещенного в Репозитории, включая набор приложений и
конфигурационных файлов, входящих в состав сборочной среды СПО Системы.
3.
Заказчик подтверждает размещение в Репозитории исходного кода СПО
Системы, включая набор приложений и конфигурационных файлов, входящих
в состав сборочной среды СПО Системы.
4.
Заказчик выполнил работы по сборке СПО Системы из исходного кода,
размещенного в Репозитории.
Подрядчик _____________ФИО
Заказчик _________________

=== ФАЙЛ: Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №063355-26 | docs/0148200002426000013/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №063355-26.pdf
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ
ЗАПОЛНЕНИЮ
Настоящие Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению (далее Требования) сформированы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ)
Часть I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке.
Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м»,
«о» и «п» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подпунктом «н» пункта 1 части 1
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии требований к участникам закупки, установленным в
пункте 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, дополнительных требований, установленных в части 2
и 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ), а именно:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого
решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ;
реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43
Федерального закона № 44-ФЗ, а именно: иную информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж,
фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара.
Часть II. Информация и документы об участнике закупки
Помимо информации и документов, указанных в части I Требований, заявка на участие в
закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л»
пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно:
1) информацию и документы об участнике закупки:
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе
иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо),
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от
имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от
имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица,
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа,
управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов)
корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами
акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного
юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес
(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории
Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного
подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное
подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки
является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;
д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с
законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим
лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником
закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства
иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки
является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки
является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если
участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство),
обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает
обособленное подразделение юридического лица);
ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки
является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если
участником закупки является иностранное лицо);
л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
2) В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, указанные в части II Требований (предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ), не включаются участником закупки в
заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с
единой информационной системой.
3) В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований
и необходимости предоставления таких информации и документов в составе заявки на участие
в закупке) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «н»
пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются участником закупки
в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке.
Указанные в настоящем пункте Требований информация и документы должны соответствовать
требованиям постановления Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к
участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации».
4) В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской
Федерации от 10.04.2023 № 579 «Об особенностях порядка предоставления обеспечения заявок
на участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд участниками таких закупок, являющимися иностранными лицами» в
случае, если извещением об осуществлении закупки предусмотрено предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, участники закупки, являющиеся юридическими
лицами, зарегистрированными на территории государства – члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами,
являющимися гражданами государства – члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, заявка на участие в закупке должна содержать
информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов.
5) Предоставление документов, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 части 1 статьи 43
Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федеральным законом
№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), не требуется, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
6) Не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке отсутствие в составе
заявки на участие информации и документов, указанных в подпункте «д» пункта 2 части 1
статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ.
7) Если в извещении об осуществлении закупки, сведениях и документах, прилагаемых к нему,
в том числе в описании объекта закупки и(или) документах в составе обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, включая
сметную документацию, указан товарный знак (за исключением указания товарного знака в
случаях, установленных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального
закона № 44-ФЗ), то такое указание следует читать в сопровождении слов «или эквивалент».
8) В случае отсутствия в заявке на участие в закупке информации и документов, определенных
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом
№ 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной
статьей запрет, ограничение, преимущество) такая заявка приравнивается к заявке, в которой
содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
9) В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ информация и
документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких
требований и необходимости предоставления таких информации и документов в составе заявки
на участие в закупке), могут не включаться в заявку на участие в закупке, если указанные
информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в декларацию,
предусмотренную подпунктом «о» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ,
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом
1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием адреса сайта или страницы
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены
такие информация и документы.
Часть III. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.
1. В соответствии с частью 4 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в
единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на
участие в закупке.
2. Согласно части 5 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ подача заявки на участие в
закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника
закупки на участие в закупке.
3. В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ подать
заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления
такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной
площадки.
4. Согласно пункту 5 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее одного
часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки
осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:
а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных
частью 1 статьи 5 Федерального закона № 44-ФЗ;
б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при
условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При
этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;
в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
г) подачи участником закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заявки на
участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара,
работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену
контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;
д) указания в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального
закона № 44-ФЗ иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае
установления в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета закупки товара, происходящего из
иностранного государства или группы иностранных государств;
е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в
подпункте «г» пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ;
ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном
в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для
обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному
коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если
сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке,
установленного заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
з) наличия в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи
31 Федерального закона № 44-ФЗ;
и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке,
информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об
осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или
2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ);
к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае
установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью
3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ;
л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае
установления в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета закупки работы, услуги,
соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом.
5. При определении характеристик предлагаемого участником закупки товара,
соответствующих показателям, установленным заказчиком в описании объекта закупки в
соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ участнику закупки следует
принимать во внимание следующее.
В случае если характеристики и показатели товара установлены заказчиком в описании
объекта закупки в рамках применения информации, включенной в каталог товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемый в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – КТРУ), заказчиком используются знаки, символы, обозначения,
слова и союзы предусмотренные КТРУ, в значении, определенном Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Федеральной антимонопольной службой России при
формировании соответствующей позиции КТРУ.
Инструкция по заполнению характеристик в заявке на участие в закупке приведена в
разделе «Информация об объекте закупки» извещения об осуществлении закупки.
6. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, включенных в
заявку на участие в закупке, за действия, совершенные на основании указанных информации и
(или) документов, несет участник закупки.

=== ФАЙЛ: ↳ Проект контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12872973 2026_10_12-11_09.docx | docs/0148200002426000013/Проект контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12872973 2026_10_12-11_09.pdf
Проект контракта № ________________
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая
информационная система принудительного исполнения постановлений по делам об
административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области»
«___» _____________ 20___ год
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое(ая,ый) в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________ __________________________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и ________________, именуемое(ая,ый) в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ________________ ________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
Гражданский кодекс), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской
области, на основании ____________________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта - Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы «Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по делам
об административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской
области».
1.2. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Контрактом срок
выполнить работы по созданию и (или) развитию (модернизации) государственной
(муниципальной) информационной системы (далее – работы, Система), а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их.
1.3. Идентификационный код закупки – ИКЗ: 262502408515450240100101260016201246.
1.4. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых
Подрядчиком работ, а также требования к порядку и способу их выполнения Подрядчиком,
определяются Контрактом, в том числе приложением 5 к Контракту «Описание объекта закупки
(техническое задание)» (далее – техническое задание).
1.5. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами и
государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам,
комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии
(модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем и (или) иных
информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными
характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ), а
также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных
технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области
интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно
указанных в техническом задании.
1.6. Результат выполненных работ по Контракту: развитие государственной
информационной системы «Единая информационная система принудительного исполнения
постановлений по делам об административных правонарушениях и иных исполнительных
документов Московской области».
2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты работ
2
2.1. Цена Контракта оставляет ________________, ________________ 1 (далее – Цена
Контракта).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Источник финансирования:
Бюджет \
Код бюджетной
Лицевой
Внебюджетные Тип средств
классификации
Сумма, руб.
Год
счет
средства
расходов
Средства
Областной
бюджета
826041015205006
03826000930 2026
бюджет
Московской 10246
области
2.5. Цена Контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика, связанных с
выполнением работ, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по
Контракту.
2.6. Порядок и сроки оплаты работы установлены в разделе «Порядок и сроки оплаты»
приложения 2 к Контракту «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» (далее –
приложение 2 к Контракту).
2.7. Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями Контракта путем
перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе 16
Контракта, за вычетом суммы выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата
аванса).
2.8. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счетов Заказчика.
2.9. Условие об удержании Заказчиком суммы неисполненных Подрядчиком требований об
уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, содержится в разделе
«Порядок и сроки оплаты» приложения 2 к Контракту. Заказчик удерживает неустойку (штрафы,
пени) из оплаты за исключением случаев, если неустойка (штрафы, пени) подлежит списанию в
соответствии с действующим законодательством.
2.10. Выплата аванса не предусмотрена.
3. Сроки, порядок и место выполнения работ.
Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику.
Исключительные права
3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также промежуточные сроки
выполнения работ (если они предусмотрены Контрактом), указаны в разделе «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту.
3.2. Место выполнения работ указано в приложении 2 к Контракту.
3.3. Подрядчик выполняет работы в порядке согласно разделу «Обязательства по
выполнению работ» приложения 2 к Контракту и в соответствии с иными условиями,
предусмотренными Контрактом.
3.4. Порядок предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику:
1
Указывается «в том числе НДС», а также сумма НДС в рублях. В случаях, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах выполнение работ не облагается НДС, Подрядчик
использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и
уплатой НДС, Подрядчик не признается налогоплательщиком НДС указывается - «НДС не облагается».
3
3.4.1. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для
электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов должна
сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек
зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции,
создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.
3.4.2. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые компиляторы,
интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для указанных целей,
дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными кодами разработанных в ходе
выполнения работ программ для ЭВМ.
3.4.3. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и
установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного
программного обеспечения, права на использование, копирование и модификацию которых
принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает Заказчику дистрибутивы и права на
использование таких компиляторов, интерпретаторов и иного программного обеспечения.
3.4.4. Подрядчик в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести
демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
разработанных программ для ЭВМ с использованием средств, указанных в подпункте 3.4.1 пункта
3.4 Контракта, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в рабочей документации на
Систему.
3.4.5. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать
исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее дальнейшего
развития и эксплуатации.
3.4.6. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных
результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов,
алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований,
спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими информационными
системами, в объеме, достаточном для их установки, настройки, эксплуатации и развития в
дальнейшем без привлечения подрядчика (исполнителя).
3.4.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере информационных технологий,
защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной
собственности, включая документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от
исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу
исполнителя, с проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая: изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты
работ, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения,
секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в
составе отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.
3.5. Принадлежность исключительных прав и права собственности на результаты работ:
3.5.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но
не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и потенциально
патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках
Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации / муниципальному
образованию.
3.5.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат субъекту Российской Федерации /
муниципальному образованию, и считаются переданными с даты подписания Заказчиком или
4
утверждения Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания
Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту (далее – документ о
приемке).
4. Порядок и сроки осуществления приемки выполненных работ
и оформления ее результатов
4.1. Подрядчик направляет Заказчику документы, перечень, порядок и сроки направления
которых указаны в приложении 3 к Контракту «Перечень документов, которыми обмениваются
стороны при исполнении контракта» (далее – приложение 3 к Контракту).
4.2. Заказчик осуществляет приемку работ после получения от Подрядчика документов,
указанных в приложении 3 к Контракту. Порядок и сроки осуществления приемки работ, а также
порядок и сроки оформления ее результатов установлены приложением 2 к Контракту.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу.
4.4. Порядок и сроки проведения экспертизы установлены приложением 3 к Контракту.
4.5. Заказчик в порядке и сроки, установленные приложением 2 к Контракту, осуществляет
приемку выполненных работ и подписывает или утверждает подписанный всеми членами
приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документ о приемке,
либо в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о
приемке, содержащий перечень выявленных недостатков (далее – мотивированный отказ).
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта)
выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения
гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены в приложении 3 к Контракту.
4.6. В случае получения мотивированного отказа Подрядчик обязан устранить выявленные
недостатки за свой счет и направить Заказчику документы, указанные в приложении 3 к Контракту.
Со дня получения от Подрядчика указанных в настоящем пункте документов Заказчик
действует в порядке, установленном настоящим разделом Контракта, при этом срок исполнения
обязательств Заказчика, установленный настоящим разделом Контракта, исчисляется со дня
получения таких документов.
4.7. В случае, если выявленные недостатки, указанные в мотивированном отказе, не
устранены Подрядчиком, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с условиями Контракта.
4.8. При уклонении Заказчика от принятия выполненных работ Подрядчик не вправе
действовать в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по
Контракту.
5.1.4. Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
5.1.5. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением и (или)
нарушением установленных сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом.
5.1.6. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
5
5.1.7. Ссылаться на обнаруженные им недостатки в ходе выполнения работ и при их приемке,
которые не были оговорены в документе о приемке, но фактически отражены в документе,
оформленном по результатам экспертизы, и требовать устранения таких недостатков.
5.1.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим
лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ в соответствии с условиями
Контракта.
5.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Осуществлять приемку работ и производить их оплату в порядке и сроки,
установленные Контрактом.
5.2.2. Обеспечить Подрядчика информацией, необходимой и достаточной для
своевременного выполнения работ, если такой информацией располагает только Заказчик.
5.2.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
обнаружения таких недостатков.
5.2.4. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями Контракта.
5.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.6. Представлять Подрядчику информацию об изменении реквизитов Заказчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации об
изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.2.8. Представлять Подрядчику разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса
согласно подпункту 5.3.2 пункта 5.3 Контракта.
5.2.9. В срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика
предупреждения об обстоятельствах, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика в
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 716 Гражданского кодекса, направить ответ с
указанием о дальнейших действиях Подрядчика.
5.2.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
уведомить Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.2
5.2.11. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.2.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Контрактом.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно исполнения
обязательств в рамках Контракта.
5.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Контрактом.
2
Условия подпункта 5.2.10 пункта 5.2 и подпункта 5.4.13 пункта 5.4 Контракта не применяются, если
Контрактом не установлены требования к обеспечению исполнения Контракта и (или) обеспечению гарантийных
обязательств по Контракту.
6
5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц –
субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным
оборудованием и т.п., для выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. При этом
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств субподрядчиками.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. В соответствии с условиями Контракта выполнить работы в полном объеме,
надлежащего качества и в установленные сроки, а также передать Заказчику результат работ в
порядке и сроки, установленные приложениями 2 и 3 к Контракту и иными условиями Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме, включая
исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную,
техническую, рабочую, сопроводительную и методическую документацию к Системе или ее частям.
5.4.3. При использовании в ходе исполнения Контракта ранее созданных Подрядчиком
результатов интеллектуальной деятельности без увеличения цены Контракта передать Заказчику
права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Подрядчику и которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме,
необходимом для использования Заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия использованных
исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком. Подрядчик передает Заказчику
указанные права посредством заключения лицензионного договора.
5.4.4. При использовании в ходе исполнения Контракта охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, согласовать с
Заказчиком необходимость использования при выполнении работ охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок
приобретения прав на их использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или
иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных
третьими лицами, условия, на которых передаются права на их использование (исполнение),
должны обеспечить отсутствие ограничений, препятствующих использованию результатов работ по
их назначению. При этом права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать,
дорабатывать, развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в техническом задании, осуществлять переработку программ для электронных
вычислительных машин (программных комплексов или компонентов), разработанных ранее
третьими лицами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных решений,
предусмотренных техническим заданием.
5.4.8. Обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития) государственных
(муниципальных) и (или) иных информационных систем, предусмотренных пунктом 3 части 1
статьи 13 Федерального закона № 149-ФЗ, устанавливаемых к таким информационным системам
Федеральным законом № 149-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.4.9. Своевременно направлять Заказчику посредством использования Портала исполнения
контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
(далее – ПИК ЕАСУЗ) надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта, в том числе перечисленные в
приложении 3 к Контракту.
7
5.4.10. Предоставлять в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика
согласно подпункту 5.1.3 пункта 5.1 Контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств по Контракту.
5.4.11. Представлять Заказчику информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих
исполнению Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня обнаружения Подрядчиком таких
обстоятельств.
5.4.12. Представлять Заказчику информацию об изменении реквизитов Подрядчика,
указанных в Контракте, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, вместе с
проектом дополнительного соглашения о внесении изменений в Контракт.
5.4.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций
предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и (или) обеспечение гарантийных
обязательств не позднее 1 (одного месяца) со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.4.14. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика информации об
изменении реквизитов Заказчика, указанных в Контракте, а также проекта дополнительного
соглашения о внесении изменений в Контракт, рассмотреть их, подписать дополнительное
соглашение к Контракту.
5.4.15. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством
Российской Федерации, Контрактом.
5.4.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся
эксплуатации или иного использования предмета Контракта.
5.4.17. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ, при приемке
выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки работ, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами,
привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки причинили
убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.18. Выполнить обязательства в соответствии с разделом «Иные обязательства»
приложения 2 к Контракту (при наличии таких обязательств).
5.4.19. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также соответствие работ требованиям Контракта.
6.2. Требования к гарантийному сроку Подрядчика и производителя (при наличии), к
гарантийному обслуживанию (при наличии), к объему предоставления гарантий качества на
выполненные работы (при наличии) указаны в разделе «Сведения о гарантии качества товара,
работы, услуги» приложения 1 к Контракту.
6.3. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания или утверждения
Заказчиком подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком
приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки
осуществления приемки и оформления результатов» приложения 2 к Контракту.
6.4. В ходе исполнения гарантийных обязательств Подрядчик обязуется за свой счет
устранять недостатки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8
6.5. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков работ Заказчик
направляет Подрядчику уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.
Подрядчик обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных
Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями Контракта.
Размер пени определяется в соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размеры штрафов определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
В случае изменения условий Контракта в части изменения Цены Контракта размеры
штрафов, установленные в подпункте 7.2.3 пункта 7.2 и подпунктах 7.3.4, 7.3.5 пункта 7.3
Контракта, определяются в соответствии с Правилами с учетом новой Цены Контракта. В случае
ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств Заказчиком, Подрядчиком), размер штрафа определяется с учетом Цены Контракта,
действующей на момент такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы;
7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф
устанавливается в размере
рублей3.
7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии
с пунктом 9 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
9
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим
отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления пени.
7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в
размере 4.
4
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в следующем порядке (за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):
(Вариант I)
Во всех случаях (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил) размер штрафа, рассчитываемый
как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа
исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа)), устанавливается в соответствии с пунктом 3 Правил в следующем
порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн.
рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд.
рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд.
рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд.
рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд.
рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
(Вариант II)
В случае, предусмотренном пунктом 4 Правил, если Контракт заключается по результатам определения Подрядчика в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается в размере 1 процента
цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
(Вариант III)
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта размер штрафа
устанавливается в соответствии с пунктом 5 Правил в следующем порядке:
а) в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно);
б) в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
10
7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф
устанавливается в размере
рублей5.
7.3.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
подпунктом 5.4.13 пункта 5.4 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с подпунктом 7.3.2 пункта 7.3 Контракта.
7.3.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. В случаях выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Контракту
денежных средств, проведенной Заказчиком или контрольным органом, фактов необоснованного и
(или) неверного применения расценок и (или) завышения объема работ, а также иных
обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик обязан вернуть Заказчику
перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат в течение 10 (десяти) дней
(со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанный в разделе 16 Контракта.
8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
8.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения
убытков при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 719 Гражданского кодекса.
8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении. Стороны производят сверку расчетов, которой
подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер
суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
Сторон, должна направить ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
его получения.
5
В данном подпункте при заключении Контракта указывается размер штрафа, определяемый в соответствии с пунктом
6 Правил в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
11
8.6. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в
Контракте, выплаченный в соответствии с Контрактом аванс в размере за вычетом учтенного в
стоимости выполненных работ аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения
настоящего Контракта (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 30 процент(ов,а) от Цены
Контракта.
9.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений части
6.3 статьи 96 и статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере, установленном в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в разделе
«Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к Контракту.
9.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения Контракта указаны в разделе «Обеспечение исполнения контракта» приложения 2 к
Контракту.
9.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по
возврату аванса (при его наличии), уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также
возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
9.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть
уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случаях, установленных статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе исполнения
Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и в случаях,
которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения
Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ,
возвращаются Подрядчику при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по Контракту в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком
в заявлении о возврате обеспечения исполнения Контракта, либо на тот счет, с которого поступили
данные денежные средства.
9.8. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму
по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа
в удовлетворении этого требования.
9.9. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для
12
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки.
10. Обеспечение гарантийных обязательств
10.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.2. Порядок предоставления обеспечения гарантийных указан в разделе «Обеспечение
гарантийных обязательств» приложения 1 к Контракту.
10.3. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения
контракта) работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных
обязательств в срок, установленный в приложении 3 к Контракту.
10.4. Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств указаны в разделе «Обеспечение гарантийных обязательств»
приложения 1 к Контракту.
10.5. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, должна содержать условие, согласно которому гарант обязан уплатить Заказчику
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры,
возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по
Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.7. Заказчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты окончания срока гарантийных
обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
гарантийных обязательств, на счет, с которого поступили данные денежные средства, за
исключением случая, указанного в пункте 10.9 Контракта.
10.8. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств и предоставления
Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в
срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента предоставления Подрядчиком независимой
гарантии возвращает ранее внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежные
средства на счет, с которого поступили данные денежные средства, либо на счет, указанный
Подрядчиком в заявлении о возврате обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты, с
которых поступили денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных
обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
10.10. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения
подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ,
освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления
таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется
участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом №
44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
13
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В случае
если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет
право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.
12. Порядок урегулирования споров
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке Стороны принимают меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется Стороной другой Стороне в письменном виде в порядке,
предусмотренном пунктом 15.1 Контракта.
Претензия должна содержать сумму истребования и ее полный и обоснованный расчет (если
претензионные требования подлежат денежной оценке). В подтверждение заявленных требований к
претензии должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов или
выписки из них.
Срок направления письменного ответа по существу Стороной, получившей претензию,
составляет 3 дней с даты ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной,
получившей претензию, ее требований.
12.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области6.
13. Срок действия, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается за
исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ, в том числе при уменьшении получателю бюджетных средств,
предоставляющему Заказчику субсидии, указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема работ.
13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон.
14. Особые условия
14.1. Стороны при исполнении Контракта:
6
В случае, если Исполнителем является физическое лицо, то споры разрешаются в соответствии с
действующим процессуальным законодательством Российской Федерации по месту нахождения заказчик.
14
- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные
документы, которыми оформляются:
заявка на выполнение работы (если Контрактом предусмотрено выполнение работы по
заявке);
выполнение выполненной работы, а также отдельные этапы выполнения работ (далее отдельный этап исполнения Контракта), включая документы, предоставление которых
предусмотрено в целях осуществления приемки выполненной работы, а также отдельных этапов
исполнения Контракта;
результаты такой приемки;
мотивированный отказ от подписания документа о приемке;
оплата выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта;
заключение дополнительных соглашений;
направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) (за исключением направления
уведомления о применении мер ответственности в случае, если Контракт заключен по результатам
проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры);
соглашение о расторжении Контракта;
- осуществляют обмен электронными документами посредством использования ПИК ЕАСУЗ
в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее –
Регламент, приложение 4 к Контракту).
14.1.1. В случае если Контракт заключен по результатам проведения электронной
процедуры, закрытой электронной процедуры (за исключением закрытой электронной процедуры,
проводимой в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона № 44ФЗ), формирование документов о приемке, мотивированных отказов от подписания документов о
приемке, исправлений документов о приемке, дополнительных соглашений и соглашения о
расторжении Контракта осуществляется с использованием ПИК ЕАСУЗ с соблюдением
требований, установленных частями 13-14 статьи 94, частями 1.7 и 8.1 статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ, с последующей гарантированной передачей для подписания и размещения
указанных в настоящем подпункте документов в единую информационную систему в сфере закупок
(далее – ЕИС) в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ.
14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:
- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее –
уполномоченные должностные лица);
- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в
аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при
исполнении Контракта;
- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ
(далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;
- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в
ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а в случаях, для которых в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрен обмен
электронными документами с использованием ЕИС, в ЕИС;
- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную
квалифицированную электронную подпись.
14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют
равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными
собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в
установленном порядке.
15
14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении
Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях
информации.
14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя
содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при
исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на
бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом (за исключением случаев,
для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд предусмотрен обмен электронными документами с использованием ЕИС).
После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная
за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в
адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо,
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа,
подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.
Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет
проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в
электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу
на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное
сопроводительное
письмо
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке,
предусмотренном Регламентом.
14.6. Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении Контракта с
использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 3 к Контракту.
14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том
числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
15. Прочие условия
15.1. Если иное не предусмотрено Контрактом или законодательством Российской
Федерации (в том числе частью 16 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ), то все заявления,
уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее –
сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по
почте заказным письмом или нарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в Контракте,
или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением
оригинала в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отправки.
В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным, сообщения
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений
посредством факсимильной связи и электронной почты, сообщения считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
15.2. Стороны обязуются, начиная с момента заключения Контракта и в течение 3 (трех) лет
после прекращения действия Контракта, не передавать конфиденциальную информацию третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда это требуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.3. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
16
15.4. При наличии противоречий между условиями, содержащимися в приложениях 1-3 к
Контракту, и условиями иных приложений к Контракту, преимущественную силу имеют
приложения 1-3 к Контракту.
15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
15.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения (прилагаются
отдельными файлами):
приложение 1 «Сведения об объектах закупки»;
приложение 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»;
приложение 3 «Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении
контракта»;
приложение 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»;
приложение 5 «Описание объекта закупки (техническое задание)»;
приложение 6 "Календарный план".
16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Сокращенное
наименование:
МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Почтовый адрес: 143407, Московская область,
г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1
Место нахождения, адрес: 143407, Московская
область, г. Красногорск, бульвар Строителей,
д.1
ИНН 5024085154
КПП 502401001
ОГРН 1075024000248
Банковские реквизиты:
МЭФ Московской области (л/с 03826000930,
МИНГОСУПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
________________
Банк: ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по Московской области г. Москва
БИК 004525987
казн/сч 03221643460000004800
единый казн/сч 40102810845370000004
ОКПО ________________
ОКТМО 46744000001
ОКОПФ ________________
телефон (факс): 7-498-6020242
адрес
электронной
почты:
zakupki_mitsmo@mosreg.ru
Банк: ________________
БИК ________________
________________
________________
ОКПО ________________
ОКТМО ________________
ОКОПФ ________________
Заказчик:
Сокращенное
________________
наименование:
Почтовый адрес: ________________
Место
нахождения,
адрес:
________________
ИНН ________________
КПП КН ________________
КПП ________________
ОГРН ________________
Банковские реквизиты:
(л/с
________________________________)
телефон (факс): ________________
адрес
электронной
почты:
________________
Подрядчик:
17
______________
__
____
(_____
______
_________)
_____________
___
____
(_______
______
_________)

=== ФАЙЛ: ↳ Приложение к проекту контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12875272 2026_10_12-11_09 (МСК).docx | docs/0148200002426000013/Приложение к проекту контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12875272 2026_10_12-11_09 (МСК).pdf
Приложение 1 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об объектах закупки
1.
Объекты закупки
Таблица 1.1
№ п/п
1
1
Детализированное
наименование
объекта закупки /
наименование
объекта закупки в
соответствии с
контрактом /
товарный знак
Цена
единицы, руб
**
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
62.01.11.000 системы «Единая
Услуги по
информационная
проектированию
система
и разработке
принудительного
21.205.04.02.01.0
информационных
исполнения
1.002 /
технологий для
постановлений по
02.02.19.639
прикладных задач
делам об
и тестированию
административных
программного
правонарушениях и
обеспечения
иных исполнительных
документов
Московской
области» / (не
указано)*
(не указано)*
Наименование
объекта закупки
по ОКПД 2 /
КТРУ
КОЗ2 / КОЗ
Количество
1,00
Единицы
измерения
Условная
единица
Размер НДС
(не
указано)*
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Общая
стоимость без
НДС, руб.
(не указано)*
Размер НДС,
руб.
(не указано)*
Общая
стоимость, руб.
(не указано)*
Итого:
Без НДС
(не указано)*
Размер НДС
(не
указано)*
Итого
(не
указано)*
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
**Если облагается НДС, то указывается цена за единицу измерения с НДС.
2. Сведения о гарантии качества товара, работы, услуги
Таблица 1.2
Требуется гарантия качества товара, работы, услуги
Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара
Да
в соответствии с разделом 9 приложения 5 к Контракту "Описание объекта закупки
(Техническое задание)"
Требования к гарантии производителя товара
Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги
Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества
товаров, работ, услуг
в соответствии с разделом 9 приложения 5 к Контракту "Описание объекта закупки
(Техническое задание)"
Да
2.1 Обеспечение гарантийных обязательств
Таблица 1.3
Размер обеспечения гарантийных обязательств, % от
НМЦК
10,00
2
Сумма
обеспечения
гарантийных
обязательств, руб.
270 700,50
Порядок предоставления обеспечения
гарантийных обязательств
Гарантийные обязательства обеспечиваются
независимой гарантией, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ, или внесением денежных средств
на счет Заказчика, на котором в
соответствии
с
законодательством
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Реквизиты для перечисления обеспечения
гарантийных обязательств
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по
Московской области г. Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский счёт: 03222643460000004800
Российской
Федерации
учитываются
операции со средствами, поступающими
Заказчику.
Способ
обеспечения
гарантийных обязательств, срок действия
независимой гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ участником закупки, с
которым
заключается
контракт,
самостоятельно. При этом срок действия
независимой гарантии должен превышать
предусмотренный
контрактом
срок
исполнения обязательств, которые должны
быть обеспечены такой независимой
гарантией, не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального
закона
№
44-ФЗ.
Требования
к
предоставлению обеспечения гарантийных
обязательств не применяются в случаях: 1)
заключения контракта с участником
закупки, который является казенным
учреждением; 2) осуществления закупки
услуги по предоставлению кредита; 3)
заключения
бюджетным
учреждением,
государственным,
муниципальным
унитарными предприятиями контракта,
предметом которого является выдача
независимой
гарантии.
Независимая
гарантия должна содержать в том числе
указание на то, что споры, возникающие в
связи с исполнением обязательств по
независимой
гарантии,
подлежат
рассмотрению
в
Арбитражном
суде
Московской области. Участник закупки, с
которым
заключается
контракт
по
результатам
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ, освобождается от
предоставления обеспечения гарантийных
обязательств в порядке, предусмотренном
частью 8.1 статьи 96 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
3
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Корреспондентский/банковский счёт:
40102810845370000004
Лицевой счёт:05826000930
4
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Приложение 2 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты
1. График выполнения обязательств по контракту
1.1.
Обязательства по выполнению работ
Таблица 2.1
№
1.
Наименование
Условия
предоставления
результатов
Сторона,
получающая
исполнение
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая
информационная система принудительного исполнения постановлений по делам об
Разово
Подрядчик
Заказчик
административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области»
Объект закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы «Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по делам
об административных правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области»; 1,00; Условная единица; 2 707 005,00 руб.*
Срок начала выполнения работ Подрядчиком**: 0 дн. от даты заключения контракта;
Срок окончания выполнения работ Подрядчиком**: 43 дн. от даты заключения контракта;
* На этапе заключения контракта уточняется в соответствии с предложением участника закупки.
**Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
5
Сторона,
исполняющая
обязательство
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов
Таблица 2.2
Наименование
обязательства
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы «Единая
информационная
система
принудительного
исполнения
постановлений по
делам об
административных
правонарушениях и
иных исполнительных
документов
Московской области»
Порядок проведения приемки
приёмку осуществляет
Приемочная комиссия
Документ о приемке
Документ о приемке
(функция ДОП)*
Срок предоставления
документа о приемке
Подрядчиком, срок
осуществления приемки и
оформления результатов
либо направления
мотивированного отказа от
подписания документа о
приемке Заказчиком**
0 раб. дн. от даты окончания
исполнения обязательства в
данном документе
10 раб. дн. от даты получения
документа
Действие
Ответственная сторона
Подписание
Подрядчик
Подписание
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94
Федерального закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере
закупок
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
6
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
3. Порядок и сроки оплаты
3.1. Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
№
Наименование
Аванс/Оплата
Сумма, руб.* /%
Оплата №01
Оплата
100% По фактическому объёму
Срок исполнения обязательства Заказчиком** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Документ о приемке (функция ДОП)» (Выполнение работ по
развитию государственной информационной системы «Единая информационная система принудительного исполнения постановлений по делам об административных
правонарушениях и иных исполнительных документов Московской области»);
1.
* Значение заполняется на этапе заключения контракта.
** Указанные сроки включаются в срок исполнения контракта.
3.2. Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена.
3.3. Удержания из оплаты
Таблица 2.4
Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей
Заказчик удерживает сумму неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных
заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)
7
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Нет
Да
4. Место выполнения работ
Таблица 2.5
Получатель
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Место выполнения работ
Московская область, городской округ Красногорск 143407, Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 7
5. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)
5.1. Срок исполнения контракта
Таблица 2. 6
Начало исполнения контракта
0 дн. от даты заключения контракта
Срок окончания исполнения контракта
64 дн. от даты заключения контракта
5.2. Срок исполнения отдельных этапов
Отдельные этапы исполнения контракта не предусмотрены
** Значение заполняется на этапе заключения контракта.
6. Обеспечение исполнения контракта
8
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Размер
обеспечения
исполнения
контракта, % от
цены контракта
30
Сумма
обеспечения
исполнения
контракта, руб.*
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
Реквизиты для
перечисления обеспечения
исполнения контракта
Срок возврата
денежных средств,
внесенных в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта, дн.
Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и приложения к
Извещению (прилагается отдельным файлом), или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые
должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры,
возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях: 1) заключения контракта с участником закупки,
который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по
предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным,
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является
выдача независимой гарантии.Участник закупки, с которым заключается контракт по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления
обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона №
44-ФЗ.
ОКЦ № 1 ГУ Банка России
по ЦФО//УФК по
Московской области г.
Москва
БИК: 004525987
Расчетный/казначейский
счёт:
03222643460000004800
Корреспондентский/
банковский счёт:
40102810845370000004
Лицевой счёт: 05826000930
15
В реквизите «Назначение
платежа» платежного
поручения перед текстовым
указанием назначения
платежа указывается ИКЗ,
который отделяется
знаком «//»
* Заполняется на этапе заключения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 и части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44ФЗ.
9
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Приложение 3 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Перечень документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств
Таблица 3.1
Обязательство по
контракту
Выполнение работ по
развитию
государственной
информационной
системы «Единая
информационная
система
принудительного
исполнения
постановлений по
делам об
административных
правонарушениях и
иных исполнительных
документов
Московской области»
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Акт о завершении опытной
эксплуатации и допуска ЕИС
ПИ к приемочным испытаниям
(скан-образ)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Акт о приемке Системы в
опытную эксплуатацию (сканобраз)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Акт приемки системы в
постоянную эксплуатацию
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Действие сторон
Подписание
Подписание
Подписание
Согласование (без подписания)
Подписание
Подписание
Акт размещения исходного
кода ЕИС ПИ в репозитории
исходных кодов
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Акт размещения исходного
кода ЕИС ПИ в репозитории
исходных кодов (в случае
доработки исходного кода)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Документ о приемке (функция
ДОП)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ *
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
10
Срок направления и
подписания документов
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
34 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
0 дн. от плановой даты
окончания исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
10 раб. дн. от даты
получения документа
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Документ, подтверждающий
внесение обеспечения
гарантийных обязательств
Способ предоставления
документа
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Действие сторон
Подписание
Согласование (без подписания)
Журнал опытной эксплуатации
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Описание автоматизированных
функций
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Описание информационного
обеспечения
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Описание комплекса
технических средств
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Описание программного
обеспечения
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Пояснительная записка к
техническому проекту
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
11
Программа и методика
опытной эксплуатации ЕИС
ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Программа и методика
предварительных испытаний
ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
0 раб. дн. от плановой
даты окончания
исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Ответственная сторона
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Программа и методика
приемочных испытаний ЕИС
ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Программа нагрузочного
тестирования
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Протокол нагрузочного
тестирования
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Протокол предварительных
испытаний ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Протокол приемочных
испытаний ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
12
Результаты экспертизы,
проведенной силами заказчика
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Руководство администратора
(системного программиста)
ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Руководство администратора
(системного программиста)
ЕИС ПИ (в случае доработки)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Руководство пользователя
ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Подписание
Срок направления и
подписания документов
5 раб. дн. от даты
получения документа
29 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
5 раб. дн. от даты
получения документа
34 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
34 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
0 дн. от плановой даты
окончания исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
7 раб. дн. от даты
предоставления
документа-основания
"Документ о приемке
(функция ДОП)"
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Обязательство по
контракту
Наименование документа
Способ предоставления
документа
Действие сторон
Подписание
Руководство пользователя
ЕИС ПИ (в случае доработки)
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Сопроводительное письмо о
передаче электронного
носителя с однократной
записью, содержащего
дистрибутив ЕИС ПИ и
исходный код СПО ЕИС ПИ (в
случае доработки ЕИС ПИ и
исходного кода СПО ЕИС ПИ)
Схема функциональной
структуры
Подписание
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Частное техническое задание
на развитие ЕИС ПИ
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Подписание
Оплата №01
Сопроводительное письмо о
передаче электронного
носителя с однократной
записью, содержащего
дистрибутив ЕИС ПИ,
исходный код СПО ЕИС ПИ,
инструкцию и средства для
сборки СПО ЕИС ПИ из
исходного кода
Посредством ПИК
ЕАСУЗ
Платёжное поручение
Размещается в ПИК
ЕАСУЗ
Подписание
Срок направления и
подписания документов
10 раб. дн. от даты
получения документа
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
36 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
11 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
10 раб. дн. от даты
получения документа
20 дн. от плановой даты
начала исполнения
обязательства
Ответственная сторона
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Заказчик
Подрядчик
Согласование (без подписания)
10 раб. дн. от даты
получения документа
Заказчик
Подписание
0 раб. дн. от даты
окончания исполнения
обязательства в данном
документе
Заказчик
* Подрядчик формирует документ о приемке с использованием ПИК ЕАСУЗ и в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ документ о приемке подписывается сторонами контракта в единой информационной системе в сфере закупок
13
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
2. Порядок и сроки оформления иных документов при исполнении обязательств
Отсутствуют
3. Порядок и сроки проведения экспертизы
Таблица 3.3
Наименование обязательства
Выполнение работ по развитию
государственной информационной
системы «Единая информационная
система принудительного исполнения
постановлений по делам об
административных правонарушениях и
иных исполнительных документов
Московской области»
Порядок проведения экспертизы
Силами заказчика
Документ, оформляемый по результатам
экспертизы
Результаты экспертизы, проведенной силами
заказчика
Срок проведения экспертизы и оформления
результатов
7 раб. дн. от даты предоставления документаоснования "Документ о приемке (функция ДОП)"
4. Сведения о документах, подтверждающих факт передачи товара
Отсутствуют
14
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Приложение 4 к контракту
от «____» ___________ 20___г. № ___________
Регламент электронного документооборота
Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области
1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между
Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов
Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ).
1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту),
заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт).
1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины:
Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными
документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту.
Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при помощи
соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ.
Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее
составленные на бумажных носителях информации).
Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ
пользователям - сотрудникам заказчика, подрядчика.
Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.
1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы
электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской
области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ.
1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в
целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно.
1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ,
в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное бюджетное учреждение Московской области
«Центр развития цифровых технологий».
15
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями
настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru.
2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ
являются:
- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров;
- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ);
- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК
ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по
регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru);
- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ),
сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с
соблюдением требований законодательства.
Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления
закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности
информации по 2 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа.
В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение
персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения.
3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности:
3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального
предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ.
3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта.
3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений
через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений.
3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих
лиц.
4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются:
4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК
ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов.
4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО
ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта.
4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же
юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного
16
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами,
оформленными на бумажных носителях информации.
4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус
«Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан.
4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения
надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного
кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.
Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ.
Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе
«Зарегистрированные заказчики и исполнители».
4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:
4.6.1. Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса
ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП.
4.6.2. Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием
средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ.
4.6.3. Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой.
4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов:
4.7.1. Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством:
4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного
документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением
данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ
структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие
формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.7.1 .3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК
ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены
в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание.
4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов:
4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по
импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов:
.7z, .doc, .docx, .gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных
требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ.
4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ
необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен
17
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК
ЕАСУЗ на подписание.
4.9. Правила передачи файлов:
4.9.1. В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого
документа.
4.9.2. В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования
такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот файл,
который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ.
4.9.3. Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ.
4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой:
- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой
службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ.
5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес
которой данный документ был направлен, в следующем порядке:
- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об
отзыве электронного документа;
- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то направить
уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно;
- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении
уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа.
Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена.
6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами
при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и
сроки, предусмотренные контрактом.
Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный
документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – Таблица)
и при этом выполнены следующие условия:
а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни;
б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы
Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;
в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения
заявки. При этом:
- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем подачи
заявки;
- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00;
18
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня;
- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той
части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым
с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня.
Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Описание ситуации/проблемы
Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ
Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ
Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа (файла)
Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ
Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении статуса контракта
19
Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:285894-26
Продолжительность
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.
240 мин.

=== ФАЙЛ: ↳ Другое приложение, сост. 12.10.2026 (архив)/Календарный_план_v4_6s.docx | docs/0148200002426000013/Другое приложение, сост. 12.10.2026 (архив)/Календарный_план_v4_6s.pdf
Приложение 6
к Контракту
от «___» ______ 20__ г.
№ __________________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
этапа
Наименование
этапа/работы
Результаты выполнения работ
Сроки выполнения работ
1
1 этап. РАЗВИТИЕ
ЕИС ПИ
 Акт сдачи-выполненных работ
по этапу 1
 Документ, подтверждающий
внесение обеспечения
гарантийных обязательств
С даты
заключения
Контракта
1.1
Разработка Частного
технического задания
на развитие ЕИС ПИ
 Частное техническое задание
на развитие ЕИС ПИ
С даты
заключения
Контракта
11
календарный
день с даты
заключения
Контракта
11
календарный
день с даты
заключения
Контракта
1.2
Доработка
документации
технического проекта
ЕИС ПИ
Документация технического проекта
ЕИС ПИ:
 Пояснительная записка к
техническому проекту;
 Описание автоматизированных
функций;
 Описание информационного
С даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
Начало
Сроки
предоставлени
Конец
я результатов
выполненных
работ
43
43
календарный календарный
день с даты
день с даты
заключения
заключения
Контракта
Контракта
Сроки
проведения
приемки
№
этапа
Наименование
этапа/работы
Результаты выполнения работ
Сроки выполнения работ
Начало
Конец
Сроки
предоставлени
я результатов
выполненных
С даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
С даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
обеспечения;
 Описание программного
обеспечения;
 Описание комплекса технических
средств;
 Схема функциональной структуры
1.3
1.4
Развитие СПО ЕИС
ПИ
Разработка рабочей
документации ЕИС
ПИ

Сопроводительное письмо о
передаче электронного носителя с
однократной записью, содержащего
дистрибутив ЕИС ПИ, исходный
код СПО ЕИС ПИ, инструкцию и
средства для сборки СПО ЕИС ПИ
из исходного кода;
 Акт размещения исходного кода
ЕИС ПИ в репозитории исходных
кодов
Рабочая документация на ЕИС ПИ:
 Программа и методика
предварительных испытаний ЕИС
ПИ1;
 Программа нагрузочного
тестирования2;
Сроки
проведения
приемки
10 рабочих
дней
1
Заказчик утверждает «Программа и методика предварительных испытаний ЕИС ПИ» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления
Подрядчиком документа в ПИК ЕАСУЗ
2
Заказчик утверждает «Программа нагрузочного тестирования» в течение 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документа в ПИК
ЕАСУЗ
№
этапа
Наименование
этапа/работы
Результаты выполнения работ
Начало
С даты
заключения
Контракта
Конец
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
Сроки
предоставлени
я результатов
выполненных
20
календарный
день с даты
заключения
Контракта
 Программа и методика приемочных
испытаний ЕИС ПИ;
С даты
заключения
Контракта
29
календарный
день с даты
заключения
Контракта
29
календарный
день с даты
заключения
Контракта
 Программа и методика опытной
эксплуатации ЕИС ПИ;
 Руководство администратора
(системного программиста) ЕИС
ПИ;
 Руководство пользователя ЕИС ПИ
Сроки выполнения работ
1.5
Проведение
предварительных
испытаний ЕИС ПИ
 Протокол предварительных
испытаний ЕИС ПИ;
 Протокол нагрузочного
тестирования;
 Акт о приемке Системы в опытную
эксплуатацию
(скан-образ)
30
календарный
день с
момента
заключения
Контракта
34
календарный
день с даты
заключения
Контракта
34
календарный
день с даты
заключения
Контракта
1.6
Проведение опытной
 Журнал опытной эксплуатации;
эксплуатации ЕИС ПИ  Руководство администратора
(системного программиста) ЕИС
ПИ (в случае доработки);
 Руководство пользователя ЕИС ПИ
(в случае доработки);
30
календарный
день с даты
заключения
Контракта
35
календарный
день с даты
заключения
Контракта
36
календарный
день с даты
заключения
Контракта
Сроки
проведения
приемки
№
этапа
1.7
Наименование
этапа/работы
Проведение
приемочных
испытаний ЕИС ПИ
Результаты выполнения работ
 Сопроводительное письмо о
передаче электронного носителя с
однократной записью, содержащего
дистрибутив ЕИС ПИ и исходный
код СПО ЕИС ПИ (в случае
доработки ЕИС ПИ и исходного
кода СПО ЕИС ПИ);
 Акт размещения исходного кода
ЕИС ПИ в репозитории исходных
кодов (в случае доработки
исходного кода)
 Акт о завершении опытной
эксплуатации и допуска ЕИС ПИ к
приемочным испытаниям (сканобраз)
 Протокол приемочных испытаний
ЕИС ПИ;
 Акт приемки системы в
постоянную эксплуатацию
Сроки выполнения работ
Начало
Конец
Сроки
предоставлени
я результатов
выполненных
39
календарный
день с даты
заключения
Контракта
43
календарный
день с даты
заключения
Контракта
43
календарный
день с даты
заключения
Контракта
Сроки
проведения
приемки

=== ФАЙЛ: Дополнительные требования к независимой гарантии закупка №063355-26 | docs/0148200002426000013/Дополнительные требования к независимой гарантии закупка №063355-26.pdf
Приложение к извещению
Требования к независимой гарантии к обеспечению исполнения контракта
Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать:
– сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №
44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется
такая независимая гарантия;
– указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается гарантией, а
именно:
«Основное обязательство – все обязательства Принципала перед Бенефициаром по
Контракту, срок исполнения которых наступает в период действия Гарантии.».
– права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную
объему
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта;
- обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой
независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый
день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного независимой
гарантией срока оплаты требований, по день исполнения гарантом требований включительно)
уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей
уплате по такой независимой гарантии;
– условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;
– срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона;
– отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения
исполнения контракта;
– обязанность гаранта уплатить заказчику денежную сумму по независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика, соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
– права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
– условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по независимой гарантии, несет гарант;
– условие предусматривающее, что в случае направления требования об уплате
денежной сумму по независимой гарантии заказчик, обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса
принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии
подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
– условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по
независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого
требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых
заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
независимой гарантии. утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
– указание на то, что все споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по
независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Московской области.
Недопустимо включать в независимую гарантию:
– положения, устанавливающие требование оповещения бенефициаром гаранта о
принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства;
– положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о
платеже по независимой гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления
о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных
обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской
Федерации);
– требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта,
гарантийных обязательств;
– требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных
в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О
независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
– требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих
неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого
обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, не требуется в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным
учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным
унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой
гарантии.
